Решение от 5 июля 2017 г. по делу № А79-1257/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-1257/2017
г. Чебоксары
05 июля 2017 года
Резолютивная часть решения объявлена 28 июня 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 05 июля 2017 года.

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Каргиной Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «Завод промышленной техники», (ИНН 2130065059, ОГРН 1092130012424),

к обществу с ограниченной ответственностью «Агромашхолдинг», (ИНН 7704667516, ОГРН 1077762462634),

о взыскании 764815 руб. 60 коп.,

при участии

от истца: ФИО2 по доверенности от 01.02.2017,

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 28.07.2016 года,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Завод промышленной техники» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Чувашской Республики с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Агромашхолдинг» о взыскании 1106832 руб. 42 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 23.05.2014 по 31.01.2016.

Исковые требования мотивированы нарушением ответчиком сроков поставки по договору поставки № АМХ-008/2014 от 16.02.2014.

Истец в ходе судебного заседания исковые требования уточнил и просил взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 24.05.2014 по 31.01.2016 в сумме 764815 руб. 60 коп., представил уточненный расчет суммы процентов на пользование чужими денежными средствами.

В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд принял уточнение исковых требований.

Представитель ответчика требование не признал.

Выслушав представителей сторон, исследовав представленные доказательства, суд установил следующее.

16.01.2014 между истцом (Покупатель) и ответчиком (Поставщик) заключен договор поставки № АМХ-008/14, по условиям которого поставщик обязуется передать в собственность покупателю продукцию, а покупатель обязуется принять и оплатить эту продукцию в рамках заключенного между сторонами настоящего договора. Наименование, марка, комплектация, количество Продукции, цена за единицу Продукции и общая стоимость поставляемой Продукции, порядок и сроки оплаты Продукции, размер и основание предоставления скидок, сроки поставки Продукции, место исполнения обязательства Поставщика по поставке Продукции, условия оплаты транспортных и иных расходов - указываются в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора (пункт 1.1, 1.3 Договора).

Согласно пункту 2.1 Договора поставка продукции осуществляется поставщиком па основании и в соответствии с условиями спецификаций, подписываемых сторонами на основании заявок покупателя.

Согласно пункту 4.1 Договора Цены, условия и порядок расчетов за Продукцию, а также условия оплаты иных расходов согласовываются Сторонами в Спецификациях.

Согласно пункту 5.1 Договора Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в соответствии с условиями настоящею Договора и действующим законодательством РФ.

Согласно пункту 5.3 Договора в случае нарушения Покупателем согласованных в Спецификациях сроков оплаты, Поставщик вправе приостановить поставку Продукции до момента оплаты всей суммы долга. При этом сроки поставки Продукции увеличиваются па период, равный периоду просрочки оплаты Покупателем суммы, указанной в Спецификации.

Из материалов дела следует, что согласно Спецификации № 16 от 23.04.2014 на сумму 646 400 руб. 00 коп., срок поставки товара согласован сторонами до 23.05.2014. Оплата в соответствии с условиями спецификации 30.04.2014.Фактическая оплата произведена истцом 25.04.2014, что подтверждается платежным поручением № 223 на сумму 646400 руб. Поставка осуществлена 28.10.2014 на сумму 323200 руб. по накладной № 777. Дополнительным соглашением от 12.01.2016 к спецификации № 16 стороны установили срок поставки товара сумму 323200 руб. – 15.01.2016. Фактически поставка осуществлена 01.02.2016 на сумму 323200 руб. по накладной № АМХ00000024.

Согласно Спецификации № 27 от 22.07.2014 на сумму 790200 руб., срок отгрузки Сторонами согласован до «30.09. 2014. Оплата в соответствии с условиями спецификации в следующем порядке: предоплата 10% до 30.07.2014 - 79020 руб.; предоплата 40% до 09.09.2014 - 316080 руб.; предоплата 50% до 25.09.2014 - 395100 руб. Фактическая оплата произведена ответчиком 08.10.2014, что подтверждается платежным поручением на сумму 790200 руб., таким образом поставка осуществлена должна была в срок до 12.10.2014. Поставка осуществлена 30.12.2014 на сумму 395100 руб. по накладной № 954. Вторая поставка осуществлена 27.04.2015 на сумму 395100 руб. по накладной № 190.

Согласно Спецификации № 28 от 22.07. 2014 на сумму 1323000 руб. срок отгрузки Сторонами согласован до 30.09.2014. Оплата в соответствии с условиями спецификации в следующем порядке: предоплата 10% до 30.07.2014 - 132300 руб.; предоплата 40% до 09.09.2014 - 529200 руб.; предоплата 50% до 25.09.2014 – 661500 руб. Фактическая полная оплата произведена истцом 17.10.2014, что подтверждается платежными поручениями, в срок нарушающий на 22 дня, таким образом поставка осуществлена должна была в срок до 22.10.2014. Поставка осуществлена 05.02.2015 на сумму 882000 руб. по накладной № 31. Вторая поставка осуществлена 20.03.2015 на сумму 441000 руб. по накладной № 108.

Согласно Спецификации № 29 от 22.07.2014 на сумму 1323000 руб., срок отгрузки Сторонами согласован до 30.09.2014. Оплата в соответствии с условиями спецификации в следующем порядке: предоплата 10% до 30.07.2014 - 132300 руб.; предоплата 40% до 09.09.2014 - 529200 руб.; предоплата 50% до 25.09.2014 – 661500 руб. Фактическая полная оплата произведена истцом – 29.12.2014, что подтверждается платежными поручениями, в срок нарушающий на 95 дней, таким образом поставка осуществлена должна была в срок до 03.01.2015. Поставка осуществлена 27.02.2015 на сумму 1323000 руб. по накладной № 72.

Согласно Спецификации № 30 от 22.07.2014 на сумму 1323000 руб., срок отгрузки согласован Сторонами до 30.09.2014. Оплата в соответствии с условиями спецификации в следующем порядке: предоплата 10% до «30.07.2014 - 132300 руб.; предоплата 40 % до 09.09.2014 - 529200 руб.; предоплата 50% до 25.09.2014 - 661500 руб. Фактическая полная оплата произведена истцом 29.12.2014, что подтверждается платежными поручениями, в срок нарушающий на 95 дней, таким образом поставка осуществлена должна была в срок до 03.01.2015. Поставка ответчиком осуществлена 09.04.2015 на сумму 882000 руб. по накладной № 156. Вторая поставка осуществлена 27.04.2015 на сумму 441000 руб. по накладной № 191.

Согласно Спецификации № 31 от 22.07.2014 на сумму 1323000 руб., срок отгрузки согласованный Сторонами до 30.09.2014. Оплата в соответствии с условиями спецификации в следующем порядке: предоплата 10% до 30.07. 2014 - 132300 руб.; предоплата 40% до 09.09.2014 - 529200 руб.; предоплата 50% до 25.09.2014 – 661500 руб. Фактическая полная оплата истцом произведена – 29.12.2014, что подтверждается платежными поручениями, в срок нарушающий на 95 дней, таким образом поставка осуществлена должна была в срок до 03.01.2015. Поставка осуществлена 14.05.2015 на сумму 882000 руб. по накладной № 225. Вторая поставка осуществлена 15.10.2015 на сумму 441000 руб. по накладной № 600.

Согласно Спецификации № 32 от 22.07.2014 на сумму 1323000 руб. срок отгрузки согласован Сторонами до 30.09.2014. Оплата в соответствии с условиями спецификации в следующем порядке: предоплата 10% до 30. 07.2014 - 132300 руб.; предоплата 40% до 09.09.2014 - 529200 руб.; предоплата 50% до 25.09.2014 – 661500 руб. Фактическая оплата произведена истцом - 29.12.2014, что подтверждается платежными поручениями, в срок нарушающий на 95 дней, таким образом поставка осуществлена должна была в срок до 03.01.2015. Поставка осуществлена 06.08.2015 на сумму 882000 руб. по накладной № 422. Вторая поставка осуществлена 14.01.2016 на сумму 441000 руб. по накладной № АМХ00000003.

Согласно Спецификации № 33 от 22.07.2014 на сумму 645832 руб., срок отгрузки согласован Сторонами до 30.09.2014. Оплата в соответствии с условиями спецификации в следующем порядке: предоплата 10% до 30.07.2014 - 64583 руб. 20 коп.; предоплата 40% до 09.09.2014 - 258332 руб. 80 коп.; предоплата 50% до 25.09.2014 - 322916 руб. Фактическая оплата истцом произведена 28.12.2014, что подтверждается платежным поручением на сумму 322916 руб. 12.01.2016 сторонами было подписано дополнительное соглашение, в соответствии с которым срок поставки установлен 15.01.2016. Фактически поставка ответчиком товара осуществлена 20.01.2016 на сумму 645832 руб., что подтверждается накладной № АМХ00000006.

Согласно Спецификации № 34 от 22.07.2014 на сумму 968748 руб., срок отгрузки согласован Сторонами до 30.09.2014. Оплата в соответствии с условиями спецификации в следующем порядке: предоплата 10% до 30.07.2014 - 96874 руб. 80 коп.; предоплата 40% до 09.09.2014 - 387499 руб. 20 коп.; предоплата 50% до 25.09.2014 - 484374 руб. Фактическая оплата истцом произведена 29.12.2014, что подтверждается платежным поручением на сумму 968 48 руб. 12.01.2016 сторонами было подписано дополнительное соглашение, в соответствии с которым срок поставки установлен 15.01.2016. Фактически поставка ответчиком товара осуществлена 14.01.2016 на сумму 968748 руб., что подтверждается накладной № АМХ00000002.

Согласно Спецификации № 35 от 22.07.2014 на сумму 1242000 руб., срок отгрузки согласован Сторонами до 30.09.2014. Оплата в соответствии с условиями спецификации в следующем порядке: предоплата 10% до 30.07.2014 - 124200 руб.; предоплата 40% до 09.09.2014 - 496800 руб.; предоплата 50% до 25.09.2014 года – 621000 руб. Фактическая оплата истцом произведена 17.10.2014, что подтверждается платежными поручениями, в срок нарушающий на 22 дня, таким образом поставка должна была быть осуществлена в срок до 22.10.2014. Фактически поставка ответчиком товара осуществлена 20.04.2015 на сумму 828000 руб., что подтверждается накладной № 167. Вторая поставка осуществлена 27.04.2015 на сумму 414000 руб., что подтверждается накладной № 192.

Согласно Спецификации № 37 от 22.07.2014 на сумму 1242000 руб., срок отгрузки согласован Сторонами до 30.09.2014. Оплата в соответствии с условиями спецификации в следующем порядке: предоплата 10% до 30.07.2014 - 108360 руб.; предоплата 40% до 09.09.2014 - 433440 руб.; предоплата 50% до 25.09.2014 – 541800 руб. Фактическая оплата истцом произведена – 30.12.2014, что подтверждается платежными поручениями, в срок нарушающий на 96 дней, таким образом поставка должна была быть осуществлена в срок до 06.01.2015. Фактически поставка ответчиком товара осуществлена 27.102014 на сумму 541800 руб., что подтверждается накладной № 779. Вторая поставка осуществлена 03.03.2015 на сумму 541800 руб., что подтверждается накладной № 66.

Согласно Спецификации № 38 от 22.07.2014 на сумму 918000 руб., срок отгрузки согласован Сторонами до 30.09.2014. Оплата в соответствии с условиями спецификации в следующем порядке: предоплата 10% до 30.07.2014 - 91800 руб.; предоплата 40% до 09.09.2014 - 367200 руб.; предоплата 50% до 25.09.2014 – 459000 руб. Фактическая оплата истцом произведена 30.12.2014, что подтверждается платежными поручениями, в срок нарушающий на 96 дней, таким образом поставка должна была быть осуществлена в срок до 06.01.2015. Фактически поставка ответчиком товара осуществлена 17.03.2015 на сумму 459000 руб., что подтверждается накладной № 98. Вторая поставка осуществлена 09.04.2015 на сумму 459000 руб., что подтверждается накладной № 155.

Согласно Спецификации № 42 от 10.11.2014 на сумму 1592560 руб., срок отгрузки согласован Сторонами до 29.11.2014. Оплата в соответствии с условиями спецификации в следующем порядке: предоплата 100% до 14.11.2014.Фактическая оплата истцом произведена 30.12. 2014, что подтверждается платежными поручениями, в срок нарушающий на 45 дней, таким образом поставка должна была быть осуществлена в срок до 14.01.2015. Фактически поставка ответчиком товара осуществлена 08.06.2015 на сумму 1592560 руб., что подтверждается накладной № 269

Согласно Спецификации № 46 от 28.11.2014 на сумму 750000 руб., срок отгрузки согласован Сторонами до 25.12.2014. В соответствии с письмом от 24.09.2015 о пере зачёте суммы на спецификацию № 60.

Согласно Спецификации № 50 от 23.12.2014 на сумму 1592560 руб., срок отгрузки согласован Сторонами - 100% предоплата за 60 дней до отгрузки. Фактическая оплата истцом произведена 31.12.2014, что подтверждается платежными поручениями. Таким образом, поставка должна быть осуществлена в срок до 02.03.2015. Фактически поставка ответчиком товара осуществлена 12.11.2015 на сумму 1592560 руб., что подтверждается накладной № 693

Неисполнение обязательств ответчиком обязательств по своевременной поставке товара, послужило основанием для обращения с иском в суд о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.

Оценив правоотношения сторон по оформлению договора, суд пришел к выводу, что между сторонами были установлены правоотношения, регулируемые гражданским законодательством по договору поставки товаров.

При указанных обстоятельствах правоотношения сторон должны строиться в соответствие с главой 30 Гражданского кодекса Российской Федерации и другими положениями Кодекса.

Согласно статье 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Согласно части 1 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

Согласно части 1 статьи 457 Гражданского кодекса Российской Федерации срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-продажи, а если договор не позволяет определить этот срок, в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 314 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 3 статьи 487 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок, покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Доказательства своевременной поставки оплаченного истцом товара, как того требует статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчик на день принятия решения суду не представил.

Истец просит взыскать с ответчика 764815 руб. 60 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 24.05.2014 по 31.01.2016.

Согласно статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции, действующей до 01.06.2015, за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения.

В соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции, действующей с 01.06.2015, размер процентов определяется существующими в месте жительства кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц.

На основании статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции, действующей с 01.08.2016, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Так как материалами данного дела подтверждено нарушение срока поставки товара, следовательно, требование истца о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами правомерно.

Проверив расчёт суммы процентов, суд находит его верным.

Таким образом, с ответчика также подлежат взысканию 764815 руб. 60 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 24.05.2014 по 31.01.2016.

Расходы по оплате государственной пошлины суд относит на ответчика по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Агромашхолдинг» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Завод промышленной техники» проценты на пользование чужими денежными средствами за период с 24.05.2014 года по 31.01.2016 года в сумме 764815 руб. 60 коп. (Семьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот пятнадцать руб. 60 коп.)

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Агромашхолдинг» государственную пошлину в доход государства в сумме 18296 руб. 00 коп. (Восемнадцать тысяч двести девяносто шесть руб. 00 коп.).

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья

Н.А. Каргина