Резолютивная часть решения от 27 апреля 2024 г. по делу № А27-15671/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дело № А27-15671/2023

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации резолютивная часть

27 апреля 2024 г. г. Кемерово

Арбитражный суд Кемеровской области в составе: судьи Куликовой Т.Н, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Давтян А.Т., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому некоммерческой организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса", г. Кемерово, ОГРН: <***>, ИНН: <***> к обществу с ограниченной ответственностью "Архитектурно строительная компания", г. Прокопьевск, ОГРН: <***>, ИНН: <***> о взыскании 141 242,47 руб. неустойки,

встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Архитектурно строительная компания", г. Прокопьевск, ОГРН: <***>, ИНН: <***> о взыскании 304 401, 66 руб. долга, 2531, 65 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами,

Руководствуясь статьями 110, 167, 171, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

решил:

исковые требования некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса", г. Кемерово, ОГРН: <***>, ИНН: <***> удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Архитектурно строительная компания", г. Прокопьевск, ОГРН: <***>, ИНН: <***> в пользу некоммерческой организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса", г. Кемерово, ОГРН: <***>, ИНН: <***>: 141 242,47 руб. неустойки, а также 2000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Архитектурно строительная компания", г. Прокопьевск, ОГРН: <***>, ИНН: <***> оставить без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Архитектурно строительная компания", г. Прокопьевск, ОГРН: <***>, ИНН: <***> в доход федерального бюджета 3237 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с момента его принятия. Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья Т.Н. Куликова