Резолютивная часть решения от 14 мая 2020 г. по делу № А46-525/2020

372/2020-53359(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть)

город Омск № дела 14 мая 2020 года А46-525/2020

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Распутиной В.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Отрах А.Н.,

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Форум-Дом» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к департаменту имущественных отношений Администрации города Омска (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о признании незаконными действий по отказу в приостановлении начисления арендной платы по договору аренды № Д-Кр-13-195 от 18.08.2017 и обязании совершить действия,

о признании незаконными действий по отказу в приостановлении срока действия договора аренды № Д-Кр-13-195 от 18.08.2017 и обязании совершить действия,

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска (644099, <...>).

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления общества с ограниченной ответственностью «Форум-Дом» к Администрации города Омска:

- о признании незаконными действий Департамента имущественных отношений Администрации города Омска по отказу в приостановлении начисления арендной платы но договору аренды между Обществом с ограниченной ответственностью «Форум-Дом» и Департаментом имущественных отношений Администрации г. Омска за № Д-Кр-13-195 земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного в г. Омске, предоставляемого для завершения строительства, без проведения торгов от 18.08.2017г. на строк до восстановления, действовавшей на дату заключения договора аренды земельного участка, территориальной зоны, в которую входил земельный участок с кадастровым номером 55:36:190140:3524, и установления в отношении указанного земельного участка статуса территориальной зоны, позволяющей использование указанного земельного участка для завершения строительства объекта незавершенного строительства, указанного в пункте 1.7. Договора аренды за № Д-Кр-13-195 земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного в г. Омске, предоставляемого для завершения строительства, без проведения торгов от 18.08.2017г.,

- об обязании Департамента имущественных отношений Администрации города Омска в срок до тридцати рабочих дней с даты вступления в законную силу Решения Арбитражного суда по делу совершить действия по приостановлению начисления арендной платы по договору аренды между обществом с ограниченной ответственностью «Форум-Дом» и Департаментом имущественных отношений Администрации г. Омска за № Д-Кр-13-195 земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного в г. Омске, предоставляемого для завершения строительства, без проведения торгов от 18.08.2017 на срок до восстановления, действовавшей на дату заключения договора

аренды земельного участка, территориальной зоны, в которую входил земельный участок с кадастровым номером 55:36:190140:3524, и установления в отношении указанного земельного участка статуса территориальной зоны, позволяющей использование указанного земельного участка для завершения строительства объекта незавершенного строительства, указанного в пункте 1.7. Договора аренды за № Д-Кр-13-195 земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного в г. Омске, предоставляемого для завершения строительства, без проведения торгов от 18.08.2017г.;

- о признании незаконными действий Департамента имущественных отношений Администрации города Омска по отказу в приостановлении срока действия договора аренды между Обществом с ограниченной ответственностью «Форум-Дом» и Департаментом имущественных отношений Администрации г. Омска за № Д-Кр-13-195 земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного в г. Омске, предоставленного для завершения строительства, без проведения торгов от 18.08.2017 на срок до восстановления, действовавшей на дату заключения договора аренды земельного участка, территориальной зоны, в которую входил земельный участок с кадастровым номером 55:36:190140:3524, и установления в отношении указанного земельного участка статуса территориальной зоны, позволяющей использование указанного земельного участка для завершения строительства объекта незавершенного строительства, указанного в пункте 1.7. Договора аренды за № Д-Кр-13-195 земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного в г. Омске, предоставляемого для завершения строительства, без проведения торгов от 18.08.2017г.;

- об обязании Департамента имущественных отношений Администрации города Омска в срок до тридцати рабочих дней с даты вступления в законную силу Решения Арбитражного суда по делу совершить действия по приостановлению срока действия договора аренды между Обществом с ограниченной ответственностью «Форум-Дом» и Департаментом имущественных отношений Администрации г. Омска за № Д-Кр-13-195 земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного в г. Омске, предоставляемого для завершения строительства, без проведения торгов от 18.08.2017г. на срок до восстановления, действовавшей на дату заключения договора аренды земельного участка, территориальной зоны, в которую входил земельный участок с кадастровым номером 55:36:190140:3524, и установления в отношении указанного земельного участка статуса территориальной зоны, позволяющей использование указанного земельного участка для завершения строительства объекта незавершенного строительства, указанного в пункте 1.7. Договора аренды за № Д-Кр-13-195 земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного в г. Омске, предоставляемого для завершения строительства, без проведения торгов от 18.08.2017 г.,

отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восьмой арбитражный апелляционный суд (644024, <...> Октября, д. 42) в течение месяца со дня принятия решения, а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (625010, <...>).

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший решение.

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья В.Ю. Распутина

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 31.05.2019 4:28:26Кому выдана Распутина Вероника Юрьевна