Резолютивная часть решения от 26 октября 2018 г. по делу № А60-18009/2018

100487_7843523


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А60-18009/2018
26 октября 2018 года
г. Екатеринбург


Руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Первоначальный иск удовлетворить.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная электромонтажная компания" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу муниципального казенного учреждения "Управление городского хозяйства" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 5635 (пять тысяч шестьсот тридцать пять) руб. 00 коп. неустойку.

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная электромонтажная компания" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу муниципального казенного учреждения "Управление городского хозяйства" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, понесенных при подаче иска, денежные средства в сумме 2000 (две тысячи) руб. 00 коп.

4. Встречный иск удовлетворить частично.

5. Взыскать с муниципального казенного учреждения "Управление городского хозяйства" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строительная электромонтажная компания" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 1045 (одна тысяча сорок пять) руб. 87 коп. процентов по ст. 395 ГК РФ. В возмещение расходов по уплате государственной пошлины 360 (триста шестьдесят) руб. 00 коп.

6. В остальной части исковых требований отказать.

7. В результате зачета встречного и первоначального исков взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная электромонтажная компания" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу муниципального казенного учреждения "Управление городского хозяйства" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 4589 (четыре тысячи пятьсот восемьдесят девять) руб. 13 коп. неустойки, в возмещение расходов по госпошлине 1640 руб. 00 коп.

8. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не

изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

9. С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение».

Выдача исполнительных листов производится не позднее пяти дней со дня вступления в законную силу судебного акта.

По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем заявлении, в том числе посредством внесения соответствующей информации через сервис «Горячая линия по вопросам выдачи копий судебных актов и исполнительных листов» на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» либо по телефону Горячей линии 371-42-50.

В случае неполучения взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит