Резолютивная часть решения от 7 февраля 2022 г. по делу № А70-14803/2020

30/2022-16800(1)



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина д.74, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А70-14803/2020
г. Тюмень
07 февраля 2022 года
Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Мингалевой Е.А., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи помощником судьи Стафеевым А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по первоначальному иску ООО «ТЕХНОСПЕЦСТРОЙ» к Индивидуальному предпринимателю ФИО1 о признании недействительными акта КС-2 № 1 и справки КС-3 № 1 от 30.11.2019 на сумму 9 222 675 руб. 10 коп. + НДС 20% в размере 1 844 535 руб. 02 коп., акта КС-2 № 1 и справки КС-3 № 2 от 12.12.2019 на сумму 1 958 619 руб. 87 коп. + НДС 20% в размере 391 723 руб. 97 коп., а также об обязании ИП ФИО1 заключить дополнительное соглашение к договору с актами сдачи-приемки работ в редакции, предложенной подрядчиком письмом от 06.05.2020 № 1102 с установлением цены работ без НДС в связи с применением субподрядчиком упрощенной системы налогообложения, а также взыскании общей задолженности по договору субподряда от 14.10.219 № 321/2019, по встречному иску Индивидуального предпринимателя ФИО1 к ООО «ТЕХНОСПЕЦСТРОЙ» о взыскании денежных средств, руководствуясь ст. 110, 167171, 174, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу ООО «ТЕХНОСПЕЦСТРОЙ» неустойку в общем размере 4 327 136 рублей, а также 44 472 рубля государственной пошлины, 250 000 рублей расходы на проведение экспертизы.

Возвратить ООО «ТЕХНОСПЕЦСТРОЙ» с депозита суда денежные средства в размере 103 000 рублей, перечисленные на основании платежного поручения от 29.10.2021 № 11687.

Возвратить ООО «ТЕХНОСПЕЦСТРОЙ» из федерального бюджета РФ 11 940 рублей государственной пошлины, излишне перечисленной на основании платежного поручения от 13.08.2020 № 6682. Выдать справку на возврат государственной пошлины.

Встречные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ООО «ТЕХНОСПЕЦСТРОЙ» в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО1 1 283 021 рубль основного долга.

Взыскать с ООО «ТЕХНОСПЕЦСТРОЙ» в доход федерального бюджета РФ 7 341 рубль.

По результатам произведенного зачета первоначального и встречного исковых требований взыскать Индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу ООО «ТЕХНОСПЕЦСТРОЙ» неустойку в общем размере 3 044 115 рублей неустойки, а также 44 472 рубля государственной пошлины, 250 000 рублей расходы на проведение экспертизы.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Выплатить ООО «Западно-Сибирский Центр Независимых» (ИНН: <***>, КПП 720301001) с депозита Арбитражного суда Тюменской области денежные средства в общем


размере 250 000 рублей, перечисленные ООО «ТЕХНОСПЕЦСТРОЙ» на основании платежных поручений от 23.12.2020 № 10531, от 02.06.2021 № 5484, по следующим реквизитам: Банк получателя: ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8647 ПАО СБЕРБАНК Г. ТЮМЕНЬ, БИК 047102651, счет № 30101810800000000651, № 40702810267100023142, в назначении указать за проведение экспертизы по делу № А7014803/2020.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Восьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы в Арбитражный суд Тюменской области.

Судья Мингалева Е.А. - 30

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 21.12.2021 9:46:03

Кому выдана Мингалева Елена Аркадьевна