Решение от 4 марта 2020 г. по делу № А56-136320/2019

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-136320/2019
04 марта 2020 года
г.Санкт-Петербург



Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Михайлов П.Л.,


рассмотрев дело по иску:

Некоммерческая организация "Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" (адрес: Россия 191023, Санкт-Петербург, пл. Островского 11; ОГРН: <***>);

к Обществу с ограниченной ответственностью "Северные фасады" (адрес: Россия 190000, Санкт-Петербург, пл.Труда д.6, лит А, пом 2Н, ОГРН: <***>);

о взыскании задолженности

установил:

Некоммерческая организация "Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Северные фасады" (далее - ответчик) о взыскании неустойки в размере 699 647 рублей 94 копеек по договору № 5-5/А/КР/2017 от 15.02.2017.

Исковое заявление в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрено в порядке упрощенного производства. В соответствии с частью 1 статьи 226 и частью 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны, о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства, извещены надлежащим образом.

Доказательств и дополнительных документов, предусмотренных частью 3 статьи 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонами не представлено.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Между сторонами 15.02.2017 заключен Договор № 5-5/А/КР/2017 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, применяемый для получателей субсидии, формирующих фонд капитального ремонта на счете некоммерческой организации «Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее - региональный оператор) или на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор (далее - Договор).

В соответствии с пунктом 1.1 Договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном (-ых) дом (-ах) (далее - работы) по адресу (-ам) (далее - объект (-ы)) согласно Приложению № 1 к Договору, являющемуся неотъемлемой частью Договора.

Согласно пункту 2.1 Договора начало выполнения работ по Договору - с момента подписания акта передачи объекта (-ов) для выполнения работ в порядке и сроки, установленные пунктами 5.1.1 и 5.2.1 Договора.

Окончание работ по Договору - через 13 недель (91 календарный день) с момента передачи первого объекта для выполнения работ.

Акт передачи первого объекта по Договору, расположенного по адресу: Краснопутиловская ул., д.30 литера А, в работу подписан Заказчиком и Подрядчиком 03.04.2017, следовательно, работы по капитальному ремонту всех объектов по Договору должны быть завершены не позднее 03.07.2017.

В соответствии с пунктом 2.2 Договора датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ (далее - Акт о приемке в эксплуатацию).

Вместе с тем Акт о приемке в эксплуатацию по последнему объекту, расположенному по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 137 корп.3 литера А, подписан Сторонами 11.09.2017. Таким образом, Подрядчик превысил сроки выполнения работ по Договору. Просрочка выполнения работ по Договору за период с 04.07.2017 по 11.09.2017 составила 70 дней.

В соответствии с пунктом 10.5 Договора за нарушение Подрядчиком срока окончания работ по Договору, установленного абзацем 3 пункта 2.1 Договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору, определенной абзацем 1 пункта 3.1 Договора, за каждый день просрочки, но не менее одной сто тридцатой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей стоимости работ по Договору.

Согласно пункту 3.1 Договора общая стоимость работ по Договору составляет 8 745 599 рублей 32 копейки (в редакции дополнительных соглашений б/н от 24.03.2017, а также № 1/1 к Договору).

В связи с этим истец начислил ответчику пени в размере 612 191 рубля 95 копеек за период с 04.07.2017 по 11.09.2017.

Абзацем 4 пункта 2.1 Договора установлено, что сроки начала и окончания выполнения отдельных видов работ по каждому объекту, технологических этапов по объектам определяется Графиком выполнения работ согласно Приложению № 4 к Договору (далее - График выполнения работ).

Подрядчиком были также нарушены сроки начала проведения основных этапов выполнения работ, установленные Графиком выполнения работ, что подтверждается Актами от 29.05.2017.

В соответствии с пунктом 10.1 Договора за нарушение Подрядчиком сроков начала выполнения отдельных видов работ, предусмотренных пунктом 2.1 Договора, а также срока (-ов) начала проведения основных этапов выполнения работ, установленных Графиком выполнения работ, в соответствии с пунктом 5.2.1 Договора, он уплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от общей стоимости работ по Договору в соответствии с пунктом 3.1 Договора.

Общая стоимость работ по Договору составляет 8 745 599 рублей 32 копейки (в редакции дополнительных соглашений б/н от 24.03.2017, а также № 1/1 к Договору). В связи с этим истец начислил ответчику штраф в размере 87 455 рублей 99 копеек.

Общий размер взыскиваемой истцом неустойки составляет 699 647 рублей 94 копейки.

Суд полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от обязательств не допускается.

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

На основании статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение договорных обязательств истец вправе взыскать с ответчика предусмотренную договором неустойку.

Ответчик не представил доказательств оплаты и пени.

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции, вступившей в законную силу с 01.01.2017) решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Северные фасады" (адрес: Россия 190000, Санкт-Петербург, пл.Труда д.6, лит А, пом 2Н, ОГРН: <***>) в пользу некоммерческой организации "Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" (адрес: Россия 191023, Санкт-Петербург, пл. Островского 11; ОГРН: <***>) неустойку по договору № 5-5/А/КР/2017 от 15.02.2017 в размере 699 647 рублей 94 копеек и расходы по оплате государственной пошлины в размере 16 993 рублей.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня принятия.


Судья Михайлов П.Л.