Резолютивная часть решения от 29 января 2018 г. по делу № А75-17014/2017

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А75-17014/2017
30 января 2018 г.
г. Ханты-Мансийск


Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи Бухаровой С.В., при ведении протокола заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Радужный» (625048, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) к управлению капитального строительства и ремонта администрации Березовского района (628140, Ханты- Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Березово,

ул. Первомайская, д. 10, ОГРН <***>, ИНН <***>) о внесении изменений в контракт,

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

при участии представителей сторон: от истца – ФИО2 по доверенности от 23.10.2017, от ответчика – ФИО3 по доверенности от 29.01.2018 № 2, от третьего лица – не явились,

руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 174, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Радужный» удовлетворить.

Изменить пункты 3.2, 18.2 муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта: «Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт Березовского района ХМАО – Югры» от 23.10.2015 № 73/15, изложив их в следующей редакции:

«3.2. Окончание выполнения работ по контракту устанавливается контрактом 20 октября 2018 года.

18.2. Контракт считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 31 октября 2018 года. С 01 ноября 2018 года обязательства сторон по контракту прекращаются, за исключением обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки».

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в апелляционном порядке в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Судья С.В. Бухарова