Резолютивная часть решения от 23 сентября 2022 г. по делу № А40-148148/2022Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 43_33331964 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е ( в порядке ст. 176 АПК РФ) 23. 09. 2022 года. Дело № А40-148148/22-43-1133 Арбитражный суд г. Москвы в составе председательствующего Романова О.В., единолично, протокол судебного заседания вёл помощник судьи Гусейнова К.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО " СТРОИТЕЛЬНО- ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ МОНОЛИТНОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА " (ОГРН <***>) к ООО " СУОР " (ОГРН <***>) о взыскании 1 350 061 руб. 60 коп. – неустойки, с участием представителей: от истца – ФИО1, доверенность № 02-01/22 от 10.01.2022 г., от ответчика – не явился. Руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 81, 110, 112, 121-124, 155, 156, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд Взыскать с ООО " СУОР " (ОГРН <***>) в пользу ООО " СТРОИТЕЛЬНО- ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ МОНОЛИТНОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА " (ОГРН <***>) 1 350 061 руб. 60 коп. – неустойки и расходы по уплате госпошли- ны в сумме 26 501 руб. 00 коп. Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия. Судья О.В. Романов Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ООО "Строительно-инжиниринговая компания монолитного индивидуального строительства" (подробнее)Ответчики:ООО "СУОР" (подробнее)Судьи дела:Романов О.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
