Резолютивная часть решения от 22 августа 2023 г. по делу № А17-10617/2021Арбитражный суд Ивановской области (АС Ивановской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 212/2023-76155(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 153022, г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, 59-Б http://ivanovo.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А17-10617/2021 г. Иваново 22 августа 2023 года Арбитражный суд Ивановской области в составе: председательствующего по делу - судьи Якиманской Ю.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем Алалыкиной Е.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Управления капитального строительства администрации города Иваново (ОГРН 1063702134528, ИНН 3702093636, место нахождения: 153000 Ивановская область, город Иваново, улица Степанова, дом 1416) к обществу с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР ГРУПП» (ОГРН 1143702027149, ИНН 3702743845, место нахождения: 153030 Ивановская область, город Иваново, улица Носова, дом 61) о взыскании пени за просрочку исполнения обязательства, при участии в судебном заседании: от ответчика – представителя Воронина Д.А. (доверенность от 30.05.2022г. (на 5 лет)), руководствуясь ст. ст. 101, 110, 112, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Исковые требования Управления капитального строительства администрации города Иваново к обществу с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР ГРУПП» о взыскании пени за просрочку исполнения обязательства оставить без удовлетворения. На решение суда первой инстанции в течение месяца со дня принятия может быть подана апелляционная жалоба во Второй арбитражный апелляционный суд (г. Киров, ул. Хлыновская, д. 3) (ст. 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). На вступившее в законную силу решение суда может быть подана кассационная жалоба в Арбитражный суд Волго-Вятского округа (г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 4) в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения (ст. 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Апелляционные и кассационные жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области. Судья Якиманская Ю.В. Электронная подпись действительна. Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России Дата 28.02.2023 3:37:00 Кому выдана Якиманская Юлия Вячеславовна Суд:АС Ивановской области (подробнее)Истцы:Управление капитального строительства Администрации г. Иваново (подробнее)Ответчики:ООО "Вектор Групп" (подробнее)Иные лица:Мировой судья судебного участка №4 Октябрьского судебного района города Иваново (подробнее)Судьи дела:Якиманская Ю.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |