СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 30 октября 2018 г. по делу № А59-4377/2018

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

16_817580

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28

Факс 460-945, 460-952, Адрес сайта-http://sakhalin.arbitr.ru/

Электронная почта-office@sakhalin.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

г. Южно-Сахалинск Дело № А59-4377/2018 «30» октября 2018 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Веретенникова И.Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

областного казенного учреждения «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 693000, <...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Строитель РЖД» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 680562, <...>)

о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту от 29.01.2016

при участии:

от истца: ФИО2 по доверенности № 13 от 01.02.2018; в отсутствие представителя ответчика.

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования областного казенного учреждения «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строитель РЖД» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 680562, <...>) в пользу областного казенного учреждения «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» (ОГРН <***>, ИНН

6501279940, 693000, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Пушкина, д. 80, оф. 216) неустойку в размере 3 078 177 рублей 90 копеек, расходы по оплате государственной пошлины в размере 36 813 рублей 51 копейки, всего взыскать 3 114 991 (три миллиона сто четырнадцать тысяч девятьсот девяносто один) рубль 41 копейку.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья И.Н. Веретенников