Резолютивная часть решения от 12 декабря 2023 г. по делу № А41-56409/2023Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 9_14939799 Арбитражный суд Московской области 107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А41-56409/2023 г. Москва 12 декабря 2023 года. Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-56409/2023 по иску ООО «ТД БЕЛМОЛПРОДУКТ» к ООО «ДЕКОПОЛ ГАРАНТ» о взыскании неустойки по договору и убытков, при участии в судебном заседании: согласно протоколу, Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Взыскать с ООО «ДЕКОПОЛ ГАРАНТ» (ОГРН <***>) в пользу ООО "ТД БЕЛМОЛПРОДУКТ" (ОГРН <***>) 1923871 руб. 78 коп. неустойки по договору подряда № 20/12-2021-ДР от 27.12.2021, а также 23411 руб. расходов по оплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Возвратить ООО "ТД БЕЛМОЛПРОДУКТ" из средств федерального бюджета 915 руб. государственной пошлины, уплаченной платежным поручением № 962 от 28.06.2023. Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия если не подана апелляционная жалоба. Судья П.И. Машин Суд:АС Московской области (подробнее)Истцы:ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ БЕЛМОЛПРОДУКТ" (подробнее)Ответчики:ООО ДОКОПОЛ ГАРАНТ (подробнее)Судьи дела:Машин П.И. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |