Решение от 26 августа 2023 г. по делу № А56-47799/2023

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-47799/2023
26 августа 2023 года
г.Санкт-Петербург



Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Косенко Т.А.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

общества с ограниченной ответственностью "ПОЛИТЕХГЕОИНЖИНИРИНГ" (ИНН: <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "РЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ" (ИНН: <***>)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛИТЕХГЕОИНЖИНИРИНГ" (далее - ООО "ПОЛИТЕХГЕОИНЖИНИРИНГ") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "РЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ" (далее - ООО "РЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ") о взыскании неустоек:

1) по договору от 05.03.2021 № П05/03-21 (далее - Договор № 05) в размере 157977,50 руб. за 786 дней;

2) по договору от 14.09.2020 № П14/09-20 (далее - Договор № 14) в размере 85050 руб. за 63 дня;

3) по договору от 17.02.2021 № П17/02-21 (далее - Договор № 17) в размере 59587,50 руб. за 342 дня;

4) по договору от 25.12.2020 № П25/12-20 (далее - Договор № 25) в размере 12000 руб. за 95 дней;

5) по договору от 31.05.2021 № П31-2/05-21 (далее - Договор № 31) в размере 11800 руб. за 699 дней.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства на основании главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Определение о принятии искового заявления к производству направлено сторонам по адресам, указанным в выписках из Единого государственного реестра юридических лиц (РПО № 19085480631522 и 19085480631539).

Решением в виде резолютивной части от 24.07.2023 взыскано 147377,50 руб. неустойки по договору № 05, 85050 руб. неустойки по Договору № 14, 59587,50 руб. неустойки по Договору № 17, 12000 руб. неустойки по Договору № 25, 11800 руб. неустойки по Договору № 31, в удовлетворении остальной части иска отказано.

ООО "РЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ" подало заявление о составлении мотивированного решения, в связи с чем в соответствии с ч. 2 ст. 229 АПК РФ суд составляет мотивированное решение.

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между ООО "ПОЛИТЕХГЕОИНЖИНИРИНГ" (подрядчиком) и ООО "РЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ" (заказчиком) Договоры:

- № 05 на выполнение работ по прокладке полиэтиленовой трубы диаметром 225 мм, ориентировочной длиной 50 п.м. методом горизонтального направленного бурения на объектах Заказчика: «Распределительный газопровод по д. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области». Стоимость работ 88 750 руб. (п. 2.1.). В течение 3 дней со дня подписания Договора Заказчик перечисляет авансовый платеж в размере 40 000 руб. (п. 2.3.1.); окончательную оплату выполненных работ Заказчик производит в течение 30 календарных дней со дня подписания сторонами актов о приемке выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат (п. 2.3.2.);

- № 14 на выполнение работ по прокладке полиэтиленовой трубы диаметром 315 мм, ориентировочной длиной 108 п.м. методом горизонтального направленного бурения (далее - работы) на объектах Заказчика: «Газоснабжение многквартирных и индивидуальных жилых домов в г.п. Токсово и п. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области. 2 этап. Распределительный газопровод высокого давления от ул. Советов (ВИФК) до ул. Парковая по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район г.п. Токсово и п. Новое Токсово (7,88 км)». Стоимость работ 270 000 руб. (п. 2.1.). Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 30 календарных дней со дня подписания сторонами актов о приемке выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат (п. 2.3.1.).

- № 17 на выполнение работ по прокладке полиэтиленовой трубы диаметром 63 мм, ориентировочной длиной 665 п.м. и полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм, ориентировочной длиной 28 п.м. методом горизонтального направленного бурения (далее - работы) на объектах Заказчика: «Распределительный газопровод по ул. Выборгское шоссе п. Советский». Окончательная стоимость работ, выполняемых по Договору, определяется на основании фактически выполненного Подрядчиком объема работ, подтвержденного подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ (КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) (п. 2.1.). В течение 3 дней со дня подписания Договора Заказчик перечисляет авансовый платеж в размере 60 000 руб. (п. 2.3.1.); окончательную оплату выполненных работ Заказчик производит в течение 30 календарных дней со дня подписания сторонами актов о приемке выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат (п. 2.3.2);

- № 25 на выполнение работ по прокладке полиэтиленовой трубы диаметром 63 мм, ориентировочной длиной до 50 п.м. методом горизонтального направленного бурения (далее - работы) на объектах Заказчика: «Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Полянское сельское поселение, территория ТСН «Финский Бриз»». Окончательная стоимость работ, выполняемых по Договору, определяется на основании фактически выполненного Подрядчиком объема работ, подтвержденного подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ (КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) (п. 2.1.). В течение 3 дней со дня подписания Договора Заказчик перечисляет авансовый платеж в размере 60 000 руб. (п. 2.3.1.); окончательную оплату выполненных работ Заказчик производит в течение 30 календарных дней со дня подписания сторонами актов о приемке выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат (п. 2.3.2);

- № 31 на выполнение работ по прокладке полиэтиленовой трубы диаметром 90 мм, ориентировочной длиной до 100 п.м. методом горизонтального направленного бурения (далее - работы) на объектах Заказчика: «г. Сертолово, Ленинградская область, Всеволожский район, ТСН «Скандинавские высоты»». Окончательная стоимость работ, выполняемых по Договору, определяется на основании фактически выполненного Подрядчиком объема работ, подтвержденного подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ (КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) (п. 2.1.). В течение 3 дней со дня подписания Договора Заказчик перечисляет авансовый платеж в размере 60 000 руб. (п. 2.3.1.); окончательную оплату выполненных работ Заказчик производит в течение 30 календарных дней со дня подписания сторонами актов о приемке выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат (п. 2.3.2.).

В силу п. 6.2.

- Договоров №№ 05 и 14 в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ более чем на 10 дней, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,5 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки;

- Договоров №№ 17, 25, 31 в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ более чем на 10 дней, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,5 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы договора.

Сторонами подписаны акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат:

- по Договору № 05: от 31.03.2021 на сумму 88 750 руб.;

- по Договору № 14: от 28.09.2020 на сумму 270 000 руб.;

- по Договору № 17: от 31.03.2021 на сумму 595 875 руб.;

- по Договору № 25: от 30.12.2020 на сумму 120 000 руб.;

- по Договору № 31: от 30.06.2021 на сумму 118 000 руб.

Заказчик допустил просрочку оплаты работ.

ООО "ПОЛИТЕХГЕОИНЖИНИРИНГ" направило ООО "РЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ" претензии с требованиями оплаты неустоек.

Отказ ООО "РЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ" удовлетворить требование послужил основанием для обращения ООО "ПОЛИТЕХГЕОИНЖИНИРИНГ" в суд с настоящим иском.

В соответствии со ст.ст. 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (ст. 711 ГК РФ).

Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Ответчик отзыв не представил, требования не оспорил.

По Договору № 05 истец начислил 10600 руб. неустойки на аванс. При этом условия договора № 05 не предусматривают начисление неустойки на аванс. В связи с этим, требование о взыскании 10600 руб. неустойки, начисленной на аванс по Договору № 05, удовлетворению не подлежит.

В остальной части расчеты истца признаются судом верными, иск подлежащим удовлетворению.

В силу ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "РЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ" (ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ПОЛИТЕХГЕОИНЖИНИРИНГ" (ИНН: <***>)

- 147377,50 руб. неустойки по договору от 05.03.2021 № П05/03-21

- 85050 руб. неустойки по договору от 14.09.2020 № П14/09-20

- 59587,50 руб. неустойки по договору от 17.02.2021 № П17/02-21

- 12000 руб. неустойки по договору от 25.12.2020 № П25/12-20

- 11800 руб. неустойки по договору от 31.05.2021 № П31-2/05-21

- 9219 руб. государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.




Судья Косенко Т.А.