Резолютивная часть решения от 28 мая 2021 г. по делу № А27-21630/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Красная ул, д. 8, Кемерово, 650000

www.kemerovo.arbitr.ru,E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru

тел.(384-2) 45-10-82 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А27-21630/2020
город Кемерово
28 мая 2021 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Переваловой О.И., при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем судебного заседания Мурзиной., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску по иску

общества с ограниченной ответственностью "Торгово-строительная компания "Олимп", г. Санкт-Петербург, ОГРН: 1154205010024, ИНН: 4205310949

к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Монолит", г. Белово, ОГРН: 1144202000469, ИНН: 4202047739

о взыскании 298 023,55 руб. долга по оплате материалов, 553,70 руб. процентов, с начислением процентов по день фактического исполнения обязательства, 753 970,80 руб. долга по оплате выполненных работ, 15 954,94 руб. процентов, с начислением процентов по день фактического исполнения обязательства

и встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Монолит", г. Белово, ОГРН: 1144202000469, ИНН: 4202047739 к обществу с ограниченной ответственностью "Торгово-строительная компания "Олимп", г. Санкт-Петербург, ОГРН: 1154205010024, ИНН: 4205310949

о взыскании 22 106 846,26 руб. неустойки, 126 794,40 руб. стоимости устранения недостатков (с учетом принятого судом ходатайства в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации)

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "ММК-УГОЛЬ", г. Белово, ОГРН: 1164205068598, ИНН: 4202050996

открытое акционерное общество "Кузбасский головной институт по проектированию угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий", г. Кемерово, ОГРН: 1024200686180, ИНН: 4205001242,

Руководствуясь, статьями 110, 167-171, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Первоначальный иск удовлетворить в части.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Монолит" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Торгово-строительная компания "Олимп" 298023,55 руб. долга, 11203,82руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, 6854,49руб. расходов от уплаты государственной пошлины по иску, всего 316081,86руб.

В остальной части в удовлетворении первоначального иска отказать.

Судебные издержки, связанные с рассмотрением первоначального иска отнести на стороны пропорционально удовлетворённым требованиям.

Встречный иск удовлетворить в части.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Торгово-строительная компания "Олимп" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Монолит" 126794,40 руб. стоимости устранения недостатков, 4552162,48руб. неустойки, всего 4024986,08руб.

Уплату государственной пошлины за рассмотрение иска отнести на стороны пропорционально удовлетворённым требованиям.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Торгово-строительная компания "Олимп" в доход федерального бюджета 107725,38 руб. государственной пошлины за рассмотрение встречного иска.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Монолит" в доход федерального бюджета 26432,61руб. государственной пошлины за рассмотрение иска.

Произвести зачет встречных требований, по результатам которого выдать исполнительный лист.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Торгово-строительная компания "Олимп" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Монолит" 4236080,62 руб. неустойки.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение одного месяца с момента его принятия.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный суд.

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при

условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья О.И. Перевалова