Резолютивная часть решения от 5 марта 2019 г. по делу № А84-4062/2018Арбитражный суд города Севастополь (АС города Севастополь) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 1148_65681 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть город Севастополь «04» марта 2019 года Дело № А84-4062/18 Арбитражный суд города Севастополя В составе: судьи Архиповой С.Н., При ведении протокола судебного заседания помощником судьи Колотовой О.В., Рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление ООО «Инжсервис» к ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства и строительства» о взыскании неустойки по контракту № 52 ПИР-ЕП от 27.12.2016 в сумме 300 510,92 руб. встречное исковое заявление ответчика о взыскании с истца неустойки за просрочки исполнения указанного контракта в сумме 1 264 813,18 руб., Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд В удовлетворении искового заявления отказать. Встречное исковое заявление удовлетворить. Взыскать с ООО «Инжсервис» в пользу ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства и строительства» неустойку за просрочку исполнения контракта № 52 ПИР-ЕП от 27.12.2016 в сумме 765441,80 руб.. Взыскать с ООО «Инжсервис» в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 18 309 руб.. Решение может быть обжаловано в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд города Севастополя в установленный срок. Судья С.Н. Архипова Суд:АС города Севастополь (подробнее)Истцы:ООО "ИНЖСЕРВИС" (подробнее)Ответчики:ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" (подробнее)Судьи дела:Архипова С.Н. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
