Решение от 19 августа 2025 г. по делу № А56-53162/2025

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-53162/2025
20 августа 2025 года
г.Санкт-Петербург


Резолютивная часть решения объявлена 13 августа 2025 года.

Полный текст решения изготовлен 20 августа 2025 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Корчагиной Н.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Антоновой М.С.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью «СК «РеалСтрой»

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «СК Контур»

о взыскании гарантийной суммы по договору подряда № 22-К от 23.08.2017,

при участии

- от истца: ФИО1, по доверенности от 08.08.2025

- от ответчика: не явились, извещены

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «СК «РеалСтрой» (далее – истец, Субсубподрядчик) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «СК Контур» (далее – ответчик, Субподрядчик) о взыскании гарантийной суммы по договору подряда №22-К от 23.08.2017 в размере 5 879 163 руб. 39 коп., судебных расходов в размере 44 500 руб., расходов по оплате государственной пошлины в размере 201 375 руб.

Определением суда от 10.06.2025 исковое заявление принято к производству, предварительное судебное заседание и судебное заседание назначены на 13.08.2025.

Представитель истца в судебное заседание явился, исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик, извещенный о времени и месте судебного разбирательства в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), в судебное заседание не явился, через систему «Мой арбитр» представил отзыв на исковое заявление, возражал в части взыскания судебных расходов.

Арбитражный суд, руководствуясь частью 4 статьи 137 АПК РФ, в отсутствие возражений сторон, завершил предварительное судебное заседание и начал рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции.

Изучив материалы дела, рассмотрев представленные доказательства, суд установил следующее.

23.08.2017 между истцом и ответчиком заключен договор подряда № 22-К (далее - Договор).

В соответствии с условиями договора Субсубподрядчик обязался выполнить комплекс строительно-монтажных работ в отношении объекта «Приморская ТЭС в Светловском городском округе Калининградской области электрической мощности 3x65 МВт по адресу: Калининградская обл., г. Светлый, пос. Взморье, площадка строительства ТЭС» (далее – Объект), а субподрядчик обязался принять и оплатить выполненные работы в порядке и сроки, установленные договором (пункты 2.1 и 2.2 договора).

Цена Договора, согласно пункту 4.1 в редакции дополнительного соглашения № 1/1 от 11.01.2018, составила 134 579 480 рублей.

Пунктами 5.1 – 5.7 Договора установлен порядок оплаты стоимости работ, согласно которому оплата стоимости фактически выполненных и принятых работ производится ежемесячно в течение 35 рабочих дней с момента получения субподрядчиком счета субсубподрядчика, выставленного на основании подписанных актов о приемке выполненных работ, за вычетом гарантийной суммы в размере 6% и услуг субподрядчика в размере 3%.

Сдача-приемка работ регламентированы в разделе 11 Договора.

В соответствии с пунктом 12.1 Договора гарантийный срок на выполненные подрядчиком работы составляет 24 месяца. Гарантийный период начинается со дня подписания сторонами окончательного акта приемки всего объема Работ.

Понятие гарантийного срока согласовано сторонами договора в разделе I: гарантийный срок - период, который составляет 24 месяца с даты подписания окончательного акта приемки всего объема работ, на протяжении которого субсубподрядчик гарантирует качество материалов, оборудования и результатов работ и в течение которого субсубподрядчик обязуется за свой счет и своими силами устранять все выявленные дефекты, которые явились следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения субсубподрядчиком обязательств по договору.

Истец выполнил все предусмотренные Договором работы на Объекте, ответчик их принял 28.03.2023 по акту окончательного приема всего объема работ № 1 на сумму 127 814 917,77 руб.

Объект в соответствии с разрешением на ввод в эксплуатацию от 29.07.2020 года № 39-RU39312000-2019 был введен в эксплуатацию.

Как следует из п. 5.4 Договора окончательный платеж (гарантийная сумма) в размере 6% от стоимости выполненных строительно-монтажных работ (СМР), субподрядчик оплачивает в течение 20 (двадцати) рабочих дней после истечения гарантийного срока и подписания сторонами протокола об отсутствии взаимных претензий со дня получения субпорядчиком оригинала соответствующего счета и протокола об отсутствии взаимных претензий.

Счет на оплату и протокол ответчиком были получены 31.03.2025, РПО 23600190036288.

Согласно п. 12.1 Договора гарантийный срок на выполнение подрядчиком работ составляет 24 месяца, гарантийный период начинается со дня подписания сторонами окончательного акта приемки всего объема работ. Гарантийный срок истек 28.03.2025.

На дату подачи искового заявления истек гарантийный срок, установленный пунктом 12.1 Договора и срок на оплату после истечения гарантийного срока по пункту 5.4. Договора на выполненные работы в соответствии со справками о стоимости выполненных работ и соответствующими актами выполненных работ на дату подачи искового заявления.

Размер гарантийных удержаний равен 5 879 163 руб. 39 коп.

Окончательный акт приемки всего объема работ был подписан ответчиком 28.03.2025 года. Протокол об отсутствии взаимных претензий отправлялся ответчику по Почте России 28.03.2025.

29.04.2025 в адрес ответчика была направлена претензия о взыскании задолженности, ответчиком претензия получена 05.05.2025 (РПО 23604884007363).

Поскольку требования истца были оставлены без удовлетворения, истец обратился в суд с настоящим иском.

Основные правила исполнения обязательств установлены статьями 309-310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), согласно которым обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами. Одностороннее изменение условий обязательства, связанного с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, или односторонний отказ от исполнения этого обязательства допускается в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Пунктом 1 статьи 711 ГК РФ предусмотрено, что, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

По смыслу приведенной нормы, основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда").

Статьей 753 ГК РФ предусмотрено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В подтверждение факта выполнения работ по Договору истец представил подписанный сторонами акт окончательного приема всего объема работ № 1 на сумму 127 814 917,77 руб.

В соответствии с п. 5.4 Договора окончательный платеж (гарантийная сумма) в размере 6% от стоимости выполненных строительно-монтажных работ (СМР), субподрядчик оплачивает в течение 20 (двадцати) рабочих дней после истечения гарантийного срока и подписания сторонами протокола об отсутствии взаимных претензий со дня получения субпорядчиком оригинала соответствующего счета и протокола об отсутствии взаимных претензий.

Согласно расчету истца сумма гарантийных удержаний составила 5 879 163 руб. 39 коп.

Доказательств, подтверждающих оплату гарантийной суммы по договору в заявленном размере, ответчиком не представлено.

При таких обстоятельствах, требование истца подлежит удовлетворению в полном объеме.

Истцом заявлено требование о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 44 500 руб.

Согласно статье 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Статьей 110 АПК РФ предусмотрено, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При этом расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

Частью 2 статьи 112 АПК РФ заявление по вопросу о судебных расходах, понесенных в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде первой, апелляционной, кассационной инстанций, рассмотрением дела в порядке надзора, не разрешенному при рассмотрении дела в соответствующем суде, может быть подано в арбитражный суд, рассматривавший дело в качестве суда первой инстанции, в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, принятием которого закончилось рассмотрение дела по существу.

Положения указанной статьи не содержат запрета на рассмотрение заявления по вопросу о судебных расходах до вступления в законную силу ранее вынесенного решения по делу, а лишь устанавливают предельный срок для подачи заявления по вопросу о судебных расходах (три месяца со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, принятием которого закончилось рассмотрение дела по существу).

Как указано в пунктах 10-13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек.

Разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (часть 3 статьи 111 АПК РФ, часть 4 статьи 1 ГПК РФ, часть 4 статьи 2 КАС РФ).

Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах (часть 1 статьи 100 ГПК РФ, статья 112 КАС РФ, часть 2 статьи 110 АПК РФ).

Разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.

В подтверждение факта несения расходов в заявленном размере истцом представлены: договор оказания юридических услуг № 01-04-2025 от 01.04.2025, акт № 127 от 04.06.2025, платежное поручение № 497 от 04.06.2025.

В пп. 12, 20 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 января 2016 г. N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" разъяснено, что расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах (ч. 2 ст. 110 АПК РФ); при неполном (частичном) удовлетворении требований расходы на оплату услуг представителя присуждаются каждой из сторон в разумных пределах и распределяются в соответствии с правилом о пропорциональном распределении судебных расходов (ст. 110 АПК РФ).

Согласно пункту 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (часть 3 статьи 111 АПК РФ, часть 4 статьи 1 ГПК РФ, часть 4 статьи 2 КАС РФ).

Вместе с тем, в целях реализации задачи судопроизводства по справедливому публичному судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и обязанностей сторон (статьи 2, 35 ГПК РФ, статьи 3, 45 КАС РФ, статьи 2, 41 АПК РФ) суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек, исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный) характер.

Указанные процессуальные нормы направлены на установление условий, при которых соблюдался бы необходимый баланс процессуальных прав и обязанностей сторон.

Принимая во внимание изложенное, требование истца в части взыскания расходов на оплату услуг представителя подлежит удовлетворению в полном объеме.

Помимо суммы задолженности в соответствии с положениями статьи 110 АПК РФ взысканию с ответчика в пользу истца подлежит 201 375 руб. государственной пошлины за рассмотрение дела в суде первой инстанции.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК Контур» в пользу общества с ограниченной ответственностью «СК «РеалСтрой» гарантийную сумму по договору подряда № 22-К от 23.08.2017 в размере 5 879 163 руб. 39 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 201 375 руб., расходы по оплате услуг представителя в размере 44 500 руб.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья Корчагина Н.И.