СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 5 февраля 2018 г. по делу № А41-103051/2017

Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

73_6743093

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А41-103051/17
06 февраля 2018 года
г.Москва

Арбитражный суд в составе судьи О.С. Гузеевой, при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению иску ООО "ЛУКОЙЛ-ЦЕНТРНЕФТЕПРОДУКТ" (ИНН <***>, ОГРН <***>, 129110, <...>) к ООО "Б.Н.-СЕРВИС" (ИНН <***>, ОГРН <***>, 241019, <...>) о взыскании неустойки по договору подряда № 99С/311146 от 01.06.2016

При участии в судебном заседании сторон согласно протоколу с/з от 06.02.2018

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить полностью.

Взыскать с ООО "Б.Н.-СЕРВИС" (ИНН <***>, ОГРН <***>, 241019, <...>) в пользу ООО "ЛУКОЙЛ- ЦЕНТРНЕФТЕПРОДУКТ" (ИНН <***>, ОГРН <***>, 129110, <...>) неустойку по договору подряда № 99С/311146 от 01.06.2016 в размере 2 276 220 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 34 381 руб. 10 коп.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия.

Судья О.С. Гузеева