Резолютивная часть решения от 26 июля 2024 г. по делу № А65-31754/2023Арбитражный суд Республики Татарстан (АС Республики Татарстан) - Гражданское Суть спора: Корпоративные споры АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 Именем Российской Федерации Дело № А65-31754/2023 город Казань 26 июля 2024 года Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Королевой Э.А, рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А65-31754/2023, руководствуясь статьями 110, 167 - 169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исковые требования удовлетворить. Взыскать с Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана», г. Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>), в пользу государственного казенного учреждения Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым», г. Симферополь, (ОГРН <***>, ИНН <***>), в порядке субсидиарной ответственности 2 444 307 рублей 28 копеек неустойки, 100 000 рублей неустойки (штрафа) по государственному контракту от 31 августа 2018 года № 077/122. Взыскать с Ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана», г. Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>), в доход федерального бюджета 35 722 рубля государственной пошлины. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца. Судья: Э. А. Королева Суд:АС Республики Татарстан (подробнее)Истцы:Государственное казенное учреждение Республики Крым "Инвестиционно-строительное управление Республики Крым", г. Симферополь (подробнее)Ответчики:Ассоциации "Объединение строительных организаций Татарстана", г. Казань (подробнее)Судьи дела:Королева Э.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
