Решение от 4 июня 2024 г. по делу № А40-30864/2024

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело № А40-30864/24-67-237
г. Москва
05 июня 2024 г.
Резолютивная часть решения оглашена 08 мая 2024 года

Полный текст решения изготовлен 05 июня 2024 года

Арбитражный суд в составе:

Судья В.Г. Джиоев (единолично)

при ведении протокола помощником судьи Н.С. Будько,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 10011

дело по исковому заявлению АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОНОЛИТНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1" (140005, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛЮБЕРЦЫ ГОРОД, КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 15А, ЭТАЖ 11, ПОМЕЩЕНИЕ 19, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 05.02.2003, ИНН: <***>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРХОЛОД" (117587, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ, ВАРШАВСКОЕ Ш., Д. 122А, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 03.08.2015, ИНН: <***>)

о взыскании 2 614 841,06 руб.,

третье лицо: временный управляющий ООО «ИНТЕРХОЛОД» ФИО1

лица, участвующие в деле не явились, извещены.  



УСТАНОВИЛ:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНОЛИТНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРХОЛОД" (далее – ответчик) о взыскании неустойки  по договору от 10.12.2021 №2957-СМР за период с 22.01.2022 по 31.03.2022 в размере 2 614 841 руб. 06 коп.

Истец заявленные требования поддержал в полном объеме.

Ответчик, извещенный надлежащим образом, в судебное заседание не явился, отзыв не представил.

Исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме, на основании следующего.

Как усматривается из материалов дела, между АО «Монолитное Строительное Управление-1» (далее - Подрядчик) и ООО «Интерхолод» (далее - Субподрядчик) заключен договор на выполнение субподрядных работ № 2957-СМР от 10.12.2021 г. (далее - Договор), в соответствии с которым Ответчик по поручению Истца обязался выполнить полный комплекс работ по устройству внутренних систем общеобменной и противодымной вентиляции, кондиционированию на объекте строительства: «Многофункциональный общественный центр шаговой доступности «Витязь», расположенный на земельном участке по адресу <...>».

Стоимость работ по договору согласно п. 2.1 Договора определяется Протоколом твердой договорной цены (Приложение № 1. к Договору) и ведомостью распределения твердой договорной цены (Приложение № 1.1 к Договору), являющимися неотъемлемыми частями Договора и составляет 80 996 625 (восемьдесят миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 68 копеек, в том числе НДС 20%.

Срок выполнения работ согласно п. 3.1 Договора, указан в Графике производства работ Приложение № 2 к Договору, согласно которому

-дата начала выполнения работ; 10.12.2021 г.

- дата окончания выполнения работ: 10.03.2022 г.

Сроки выполнения работ сторонами не изменились.

Несмотря на добросовестное исполнение, Истцом своих договорных и финансовых обязательств Ответчик грубо нарушил условия заключенного Договора - сроки предоставления исполнительной документации.

Согласно п. 1 ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу статьи 726 ГК РФ подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.

Частью 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) предусмотрено, что лицо, осуществляющее строительство, обязано обеспечивать ведение исполнительной документации.

Пунктом 9 статьи 52 ГрК РФ предусмотрено, что состав и порядок ведения исполнительной документации, форма и порядок ведения общего и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, могут устанавливаться нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 N 1128 утверждены Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006).

Перечень исполнительной документации, подлежащей изготовлению в ходе выполнения строительных работ, установлен пунктом 6.13 СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 N 781.

Исполнительно-техническая документация является результатом действий подрядчика по договору и подлежит передаче заказчику вместе с результатом работ. В соответствии с п. 1 ст. 408 ГК РФ обязательство прекращает надлежащее исполнение.

Ответчик не представил Истцу надлежащим образом оформленную исполнительную и техническую документацию, в соответствии с перечнем Комитета государственного строительного надзора г. Москвы и требованиями СНиП, необходимый для получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, в том числе не предоставил исполнительные чертежи, а также акты скрытых и иных работ.

Статьей 307 Гражданского кодека Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс) установлено, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе.

В соответствии со статьёй 401 Гражданского кодекса, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательств запрещен в силу ст. 310 ГК РФ.

В силу ст. 405 ГК РФ должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой, и за последствия случайно наступившей во время просрочки невозможности исполнения. Если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

Согласно п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно ч. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 5.11. Договора предусмотрено, что Ответчик обязан:

-           предоставлять Генеральному подрядчику ежемесячно не позднее 20-го числа текущего месяца исполнительную документацию (с указанием фактического расположения всех строительных элементов на каждой стадии работ) по всем видам работ, выполненным за отчетный месяц, и включающую в себя: исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты соответствия/паспорта на материалы на выполненный объем работ, акты освидетельствования ответственных конструкций, результаты лабораторных испытаний и иную документацию, необходимую для ввода Объекта в эксплуатацию. Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Передача Исполнительной документации по работам, выполненным Субподрядчиком в рамках настоящего Договора, осуществляется на бумажных носителях в сброшюрованном виде (в шести экземплярах), а также на электронных носителях типа CD, в форматах общедоступных программ: тексты - MS Word, MS Excel, чертежи - AutoCAD, в формате PDF или в ином формате с письменного согласия Генерального подрядчика.

-           при ежемесячной приемке выполненных работ, предоставлять Генеральному подрядчику Исполнительную 3D В1М модели с четким обозначением всех выполненных в отчетном периоде работ в 3D BIM модели, подтверждающие выполнение соответствующих видов Работ.

-           разработать и предоставить ПИР (проект производства работ), технологические карты и регламенты на все виды работ по данному договору

в 4-х экземплярах в бумажном виде и 1-ом экземпляре в электронном виде и согласовать с Генеральным подрядчиком, а также с эксплуатирующими организациями и надзорными органами (при необходимости).

-           разработать и предоставить рабочую документацию (КМД) на все виды работ по донному договору в 4-х экземплярах в бумажном виде и 1-ом экземпляре в электронном виде в формате PDF, DWG, BIM-моделъ и согласовать с Генеральным подрядчиком, Техническим заказчиком.

-           оформить необходимые разрешения, согласования, получить уведомления от организаций, эксплуатирующих существующие коммуникации и оформить необходимые ордера, а при необходимости для согласования работ в Федеральной Службе Охраны РФ.

-           составить графики проведения необходимых испытаний и опробования работы оборудования и инженерных систем согласовать их с Генеральным подрядчиком.

-           копии предоставляемых документов должны быть оформлены надлежащим образом, а именно: заверены печатью организации Субподрядчика и подписью ответственного лица.

-           подготовить документацию, указанную в Приложении № 5 к Договору. Пунктом 6.1. Договора указано, что субподрядчик производит сдачу Работ на

основании Акта о приемке выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат, надлежащим образом оформленной исполнительной документацией (включая исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ, результаты лабораторных испытаний, справки, технические паспорта и сертификаты на оборудование и материалы) на выполненный в отчетном периоде объем Работ и предоставления Акта приема-передачи исполнительной документации.

Согласно п. 6.2. Договора Субподрядчик ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ направляет Подрядчику справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и акты выполненных работ по форме КС-2 в электронном виде в формате «Ехсе1» для предварительного согласования и утверждения.

Подрядчик обязуется рассмотреть представленные в электронном виде справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и акты выполненных работ по форме КС-2 в срок до 17-го числа месяца и направить Субподрядчику уведомление о предварительном согласовании указанных документов.

После получения вышеуказанного уведомления Субподрядчик в период с 18-го по 22-ое число месяца, следующего за месяцем выполнения работ, предъявляет Подрядчику указанные документы в 2 (двух) экземплярах (утв. Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N 100) и счет-фактуру (1 экземпляр), исполнительную документацию (5 экземпляров), и все документы, подтверждающие фактическое выполнение работ на бумажных носителях.

Таким образом, с учетом графика выполнения работ Исполнительная документация подлежала передаче Подрядчику в срок до 22.01.2022 г., но до настоящего времени Субподрядчик не представил полный и исчерпывающий объем исполнительной документации в рамках договора.

Пунктом 9.10. Договора установлена ответственность за нарушения срока предоставления Исполнительной документации Подрядчику в размере 1/300 действующей на дату их уплаты ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены договора за каждый день просрочки до дня исполнения нарушенного обязательства.

По состоянию на 31.03.2022 г. исполнительная документация не сдана в связи с чем, размер неустойки, подлежащей уплате в пользу подрядчика, составляет 2 614 841,06 рубль.

Представленный истцом расчет подлежащей взысканию неустойки, и размер, проверен судом, является правильным и не оспорен по существу ответчиком.

На основании изложенного, исковые требования о взыскании неустойки  по договору от 10.12.2021 №2957-СМР за период с 22.01.2022 по 31.03.2022 в размере 2 614 841 руб. 06 коп. подлежат удовлетворению в полном объеме.


В силу ч. 4 ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу положений ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 



РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРХОЛОД" (ИНН: <***>)  в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОНОЛИТНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1" (ИНН: <***>) неустойку  по договору от 10.12.2021 №2957-СМР за период с 22.01.2022 по 31.03.2022 в размере 2 614 841 (два миллиона шестьсот четырнадцать тысяч восемьсот сорок один) руб. 06 коп., а так же расходы по уплате госпошлины в размере 36 074 (тридцать шесть тысяч семьдесят четыре) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.


Судья                                                                                                          В.Г. Джиоев