Резолютивная часть решения от 19 сентября 2022 г. по делу № А62-1102/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

город Смоленск 19.09.2022 Дело № А62-1102/2022

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Печориной В. А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании, проводимом в режиме онлайн- конференции, дело по исковому заявлению

публичного акционерного общества «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Спецкапстрой» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

о взыскании неустойки в размере 6 742 020,28 рубля в рамках договора на выполнение строительно-монтажных работ № 0212418/0420Д от 23.07.2018

по встречному исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «Спецкапстрой» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

к публичному акционерному обществу «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

о взыскании 3 185 767,93 рубля гарантийных удержаний, 499 175,96 рубля проценты за пользование данными денежными средствами по состоянию на 16.09.2022 с начисление процентов на дату фактического исполнения решения суда, 9 232 275,81 рубля экономии подрядчика, 943 589,17 рубля процентов за пользование данными денежными средствами по состоянию на 16.09.2022 с начисление процентов до даты фактического исполнения решения суда

при участии:

от ПАО «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт»: ФИО2 – представитель (доверенность, копия диплома), ФИО3 – представитель (доверенность, копия диплома), ФИО4 – представитель (доверенность);

от ООО «Спецкапстрой»: ФИО5 – представитель (доверенность, копия диплома), ФИО6 – представитель (доверенность)


Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Спецкапстрой» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу публичного акционерного общества «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» (ОГРН <***>; ИНН <***>) неустойку в размере 1 765 103,39 рубля в рамках договора на выполнение строительно-монтажных работ № 0212418/0420Д от 23.07.2018, судебные расходы в виде уплаченной по делу государственной пошлины пропорционально удовлетворенным требованиям в размере 14 745 рублей.

В удовлетворении исковых требований публичного акционерного общества «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в остальной части отказать.

Возвратить публичному акционерному обществу «НК «Роснефть» - Смоленскнефтепродукт» (ОГРН <***>; ИНН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в связи с уменьшением исковых требований в размере 32 740 рублей (платежное поручение от 09.02.2022 № 82322), о чем выдать справку.

В удовлетворении встречных исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Спецкапстрой» (ОГРН <***>; ИНН <***>) отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Спецкапстрой» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в связи с увеличением встречных исковых требований в размере 428 рублей.

Исполнительный лист о взыскании государственной пошлины выдать после вступления решения в законную силу.

В остальной части в соответствии с частью 3 статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по письменному ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.


Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

Судья В.А. Печорина