Резолютивная часть решения от 8 февраля 2023 г. по делу № А76-26186/2022

Арбитражный суд Челябинской области

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А76-26186/2022
07 февраля 2023 г.
г. Челябинск


Судья Арбитражного суда Челябинской области Малыхина В.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании

дело по иску общества с ограниченной ответственностью «БЭСТ- ПРОЕКТ», ОГРН <***>, г. Озерск Челябинской области, к обществу с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительные технологии», ОГРН <***>, г. Череповец, при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Администрацию муниципального образования города Новотроицк, ОГРН <***>, о взыскании 3 588 981 руб. 78 коп.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дорожностроительные технологии», ОГРН <***>, в пользу общества с ограниченной ответственностью «БЭСТ-ПРОЕКТ», ОГРН <***>, предоплату по договору в размере 20 000 руб., неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 3 700 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 037 руб. 26 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дорожностроительные технологии», ОГРН <***>, в пользу общества с ограниченной ответственностью «БЭСТ-ПРОЕКТ», ОГРН <***>, проценты по статье 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации от суммы долга 20 000 руб. с 08.02.2023 по день фактической оплаты задолженности.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дорожностроительные технологии», ОГРН <***>, в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 282 руб. 52 коп.


Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «БЭСТ- ПРОЕКТ», ОГРН <***>, в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 40 662 руб. 48 коп.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия (изготовления в полном объеме) в апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья В.В. Малыхина

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru.