Резолютивная часть решения от 17 февраля 2026 г. АС Липецкой области

Арбитражный суд Липецкой области

пл. Петра Великого, 7, <...>


http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А36-8400/2025
г. Липецк
18 февраля 2026 г.
Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Белоусовой О.Ю., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Фоминой М.В., рассмотрев в судебном заседании с использованием информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседания) дело по исковому заявлению

областного казенного учреждения «Дорожное агентство Липецкой области» (<...>, кабинет 50, ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Мосты и тоннели» (г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Северное Медведково, ул.Полярная,

д.31б, стр.1, помещ.23, ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании штрафа и неустойки по государственному контракту № Ф.2023.846013 от 02.05.2023 на выполнение работ по капитальному ремонту мостового перехода через реку Усманка на км 0+078 автомобильной дороги Усмань-Грачевка в Усманском районе Липецкой области в размере 2 158 674 руб. 26 коп., возложении на ответчика обязанности в течение 5 рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу предоставить обеспечение гарантийных обязательств в размере 1 % от начальной (максимальной) цены государственного контракта Ф.2023.846013 от 02.05.2023 на выполнение работ по капитальному ремонту мостового перехода через реку Усманка на км 0+078 автомобильной дороги Усмань-Грачевка в Усманском районе Липецкой области в размере 177 422 руб. 25 коп.,

при участии в судебном заседании:


от истца: ФИО1 – представитель, доверенность от 12.01.2026 № 9 (срок действия до 31.01.2027), диплом о высшем юридическом образовании,

от ответчика в режиме онлайн-заседания: ФИО2 – представитель, доверенность от 12.01.2026 № 4/СКМиТ-2026 (срок действия по 31.12.2026), диплом о высшем юридическом образовании,

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Мосты и тоннели» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу областного казенного учреждения «Дорожное агентство Липецкой области» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 2 158 674 руб. 26 коп., в том числе: штраф в сумме 887 211 руб. 23 коп. и неустойку в сумме 1 271 463 руб. 03 коп. за период с 24.12.2024 по 10.06.2025 по государственному контракту № Ф.2023.846013 от 02.05.2023 на выполнение работ по капитальному ремонту мостового перехода через реку Усманка на км 0+078 автомобильной дороги Усмань-Грачевка в Усманском районе Липецкой области, а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 95 083 руб. 00 коп.


Обязать общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Мосты и тоннели» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в течение 5 рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу предоставить обеспечение гарантийных обязательств в размере 1% от начальной (максимальной) цены государственного контракта Ф.2023.846013 от 02.05.2023 на выполнение работ по капитальному ремонту мостового перехода через реку Усманка на км 0+078 автомобильной дороги Усмань-Грачевка в Усманском районе Липецкой области, что составляет 177 422 руб. 25 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Мосты и тоннели» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 44 677 руб. 00 коп.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца с даты изготовления в полном объеме и в этот срок может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Липецкой области.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья О.Ю. Белоусова