СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 12 сентября 2023 г. по делу № А40-66475/2023

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

900108936_36906802

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-66475/23-5-516
г. Москва
12 сентября 2023 г.
Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Киселевой Е. Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрев в судебном заседании дело

по иску Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 14» (117556, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 23.04.2003, ИНН: <***>)

к ответчику: Общество с ограниченной ответственностью «Спецэлектромонтаж» (164170, Архангельская область, Мирный город, Циргвава <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 09.06.2015, ИНН: <***>)

о взыскании задолженности по договору субподряда от 23.08.2018 в размере 4 659 279 руб. 01 коп., из которых: сумма неустойки за просрочку окончания работ в размере 1 262 022 руб. 77 коп., сумма долга по оплате генподрядных услуг в размере 2 711 057 руб. 91 коп., сумма процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 686 198 руб. 33 коп.

при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Спецэлектромонтаж» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 14» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) долг 2 711 057 (два миллиона семьсот одиннадцать тысяч пятьдесят семь) руб. 91 коп., неустойку 2 496 (две тысячи четыреста девяносто шесть) руб. 24 коп., проценты 430 106 (четыреста тридцать тысяч сто шесть) руб. 06 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Спецэлектромонтаж» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в доход федерального бюджета Российской Федерации 31 236 (тридцать одна тысяча двести тридцать шесть) руб. 00 коп. госпошлину.

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 14» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в доход федерального бюджета Российской Федерации 15 060 (пятнадцать тысяч шестьдесят) руб. 00 коп. госпошлину.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия.

Судья Е.Н. Киселева