Резолютивная часть решения от 22 июня 2020 г. по делу № А36-10503/2019

Арбитражный суд Липецкой области

пл. Петра Великого д.7, г. Липецк, 398019

http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А36-10503/2019
г. Липецк
22 июня 2020 г.
Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Крылова А.Г., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Свищевой С.А.

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

муниципального казенного учреждения «Управление строительства города Липецка» (ОГРН

<***>, ИНН <***>, 398001, <...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Сталь-М» (ОГРН <***>, ИНН

<***>, 392520, <...>)

о взыскании 22 789 939 руб. 59 коп. неустойки и по встречному иску

общества с ограниченной ответственностью «Сталь-М» (ОГРН <***>, ИНН

<***>, 392520, <...>)

к муниципальному казенному учреждению «Управление строительства города Липецка»

(ОГРН <***>, ИНН <***>, 398001, <...>)

третье лицо: муниципального образования г.Липецк в лице администрации города Липецка

(ОГРН <***>, ИНН <***>, 398001, <...>)

о признании недействительным приложения № 5 к Муниципальному контракту № 256-КС от

11.10.2017 в части установления конечных сроков выполнения работ

при участии в судебном заседании: от истца: ФИО1, доверенность № 0112-3090 от 16.10.2019,

от ответчика: ФИО2, доверенность от 20.11.2019, ФИО3, доверенность от

20.01.2020, от третьего лица: представитель не явился.

Руководствуясь статьями 106, 110, 150, 167-171, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сталь-М» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу муниципального казенного учреждения «Управление строительства города Липецка» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку за период с 14.08.2018 по 21.12.2018 в сумме 6 797 146 руб. 17 коп., а также судебные расходы по государственной пошлине в сумме 82 170 руб.

В остальной части иска муниципального казенного учреждения «Управление строительства города Липецка» отказать.

В удовлетворении встречного иска общества с ограниченной ответственностью «Сталь-М» отказать.

Возвратить муниципальному казенному учреждению «Управление строительства города Липецка» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 63050 руб.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Липецкой области в месячный срок после его принятия.

Судья А.Г. Крылов