Резолютивная часть решения от 20 октября 2022 г. по делу № А74-1995/2022

100208_2447953



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А74-1995/2022
г. Абакан
20 октября 2022 года
Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи А.В. Лиходиенко,

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.А. Чебодаевой, в открытом судебном заседании рассмотрел исковое заявление Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия (ИНН 1910008846, ОГРН 1031900851333) к обществу с ограниченной ответственностью строительная компания «Панорама» (ИНН 2465302505, ОГРН 1132468061846) о взыскании 32 004 рублей 36 копеек неустойки,

встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью строительная компания «Панорама» к Управлению жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия о взыскании 2 336 797 рублей 02 копеек, с последующим начислением процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму в размере 2 336 797 рублей 02 копейки, начиная со дня вступления решения суда в законную силу и рассчитанных по ключевой ставке Банка России, действующей в соответствующие периоды просрочки, по день фактической оплаты долга.

Руководствуясь статьями 110, 166 – 171, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

1. Первоначальный иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания «Панорама» в пользу Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия 32 004 (тридцать две тысячи четыре) рубля 36 копеек.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания «Панорама» в доход федерального бюджета 2 000 (две тысячи) рублей государственной пошлины.

3. Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия в пользу общества с ограниченной ответственностью строительная компания «Панорама» 1 736 797 (один миллион семьсот тридцать шесть тысяч семьсот девяносто семь) рублей 02 копейки, а также 25 778 (двадцать пять тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 48 копеек расходов по уплате государственной пошлины.

С момента вступления решения суда в законную силу начисление процентов за пользование чужими денежными средствами производить на сумму долга в размере 1 736 797 рублей 02 копейки по день фактической оплаты, исходя из действующей на дату уплаты ключевой ставки Банка России.

Отказать в удовлетворении иска в остальной части. 4. Произвести зачёт между первоначальным и встречным исками.


Взыскать с Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия в пользу общества с ограниченной ответственностью строительная компания «Панорама» 1 704 792 (один миллион семьсот четыре тысячи семьсот девяносто два) рубля 66 копеек, а также 25 778 (двадцать пять тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 48 копеек расходов по уплате государственной пошлины.

С момента вступления решения суда в законную силу начисление процентов за пользование чужими денежными средствами производить на сумму долга в размере 1 704 792 рубля 66 копеек по день фактической оплаты, исходя из действующей на дату уплаты ключевой ставки Банка России.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента его принятия.

Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия.

Судья А.В. Лиходиенко