Резолютивная часть решения от 8 сентября 2017 г. по делу № А33-19204/2017

Арбитражный суд Красноярского края (АС Красноярского края) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



28/2017-207855(1)


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


08 сентября 2017 года

по делу № А33-19204/2017 Красноярск

08 сентября 2017 года

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:


исковое заявление общества с ограниченной ответственностью строительная компания "Стройресурс" (ИНН <***>, ОГРН <***>, Республика Хакасия, г. Абакан, дата регистрации - 27.03.2015) удовлетворить частично.

Взыскать с Администрации Новоселовского сельсовета Новоселовского района Красноярского края (ИНН <***>, ОГРН <***>, Красноярский край, с. Новоселово, дата регистрации - 14.07.1998) в пользу общества с ограниченной ответственностью строительная компания "Стройресурс" (ИНН <***>, ОГРН <***>, Республика Хакасия, г. Абакан, дата регистрации - 27.03.2015) штраф по муниципальному контракту № 2015.177626 на выполнение дорожных работ (ремонт автомобильных дорог) в размере 245 000 руб., пени за период с 08.09.2015 по 01.08.2017 в размере 236 934,31 руб., а также неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки на сумму долга 1 138 013 руб., исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, начиная с 02.08.2017 по день фактической уплаты указанной задолженности.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания "Стройресурс" (ИНН <***>, ОГРН <***>, Республика Хакасия, г. Абакан, дата регистрации - 27.03.2015) в доход федерального бюджета 663 руб. государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья Л.О. Петракевич



Суд:

АС Красноярского края (подробнее)

Истцы:

ООО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙРЕСУРС" (подробнее)

Ответчики:

Администрация Новоселовского сельсовета Новоселовского района Красноярского края (подробнее)

Судьи дела:

Петракевич Л.О. (судья) (подробнее)