Резолютивная часть решения от 4 мая 2023 г. по делу № А50-67/2023

Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



100547_4341905



Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


город Пермь 04.05.2023 года Дело № А50-67/23

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Маркеевой О.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Альфателекомстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к акционерному обществу «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ» (ИНН <***> ОГРН <***>) о взыскании неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору строительного подряда

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л:


исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с акционерного общества «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ» (ИНН <***> ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Альфателекомстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку за период с 05.05.2022 по 18.10.2022 в сумме 79 365 руб. 35 коп. , а также расходы по оплате государственной пошлины в сумме 3 174 руб. 22 коп.

В остальной части исковых требований отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Альфателекомстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину по платежному поручению № 1063 от 12.12.2022 в сумме 39 руб.


Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Судья О.Н. Маркеева

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 15.02.2023 6:22:00

Кому выдана Маркеева Ольга Николаевна



Суд:

АС Пермского края (подробнее)

Истцы:

ООО "Альфателекомстрой" (подробнее)

Ответчики:

АО "ЭР-Телеком Холдинг" (подробнее)

Судьи дела:

Маркеева О.Н. (судья) (подробнее)