Резолютивная часть решения от 22 июля 2018 г. по делу № А75-1476/2018

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ул. Мира, 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А75-1476/2018
23 июля 2018 г.
г. Ханты-Мансийск


Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи Гавриш С.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 24.01.2007, место нахождения: 628100, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Октябрьский район, пгт. Октябрьское, ул. Калинина, д. 39) к обществу с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НАШ ДОМ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 20.12.2011, место нахождения: 628181, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, <...>, кв. 162) о взыскании неустойки и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НАШ ДОМ» к Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района о взыскании задолженности и неустойки,

руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 148, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

исковые требования Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НАШ ДОМ» в пользу Управления жилищно-коммунального хозяйства и

строительства администрации Октябрьского района неустойку в размере 249 699 руб. 30 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований Управления жилищно- коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НАШ ДОМ» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 7 994 руб. 00 коп.

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НАШ ДОМ» оставить без рассмотрения.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Не вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Судья С.А. Гавриш