Резолютивная часть решения от 30 марта 2023 г. по делу № А55-28114/2022

Арбитражный суд Самарской области (АС Самарской области) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



18/2023-101227(1)



АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 443001, г.Самара, ул. Самарская,203Б, тел. (846) 207-55-15

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть)

30 марта 2023 года Дело № А55-28114/2022

Арбитражный суд Самарской области

в составе судьи Шаруевой Н.В.

при ведении протокола судебного заседания до перерыва помощником судьи Тикай И.Э., после перерыва секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Публичного акционерного общества «Тольяттиазот»

к Обществу с ограниченной ответственностью «СОТИС-СВ» о взыскании неустойки по договору подряда № 21-08796Т от 15.11.2021 в размере 217 326

руб. 91 коп.

по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью «СОТИС-СВ» к

Публичному акционерному обществу «Тольяттиазот» о признании договора № 21-08796Т от 15.11.2021 незаключенным.

при участии в заседании

от истца – до перерыва ФИО2 по доверенности; после перерыва ФИО3 по доверенности;

от ответчика – ФИО4 по доверенности.

Руководствуясь ст. ст. 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Р Е Ш И Л:

Исковые требования Публичного акционерного общества «Тольяттиазот» удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СОТИС-СВ» (ИНН <***>) в пользу Публичного акционерного общества «Тольяттиазот» (ИНН <***>) неустойку в размере 217 326 руб. 91 коп. по договору подряда № 21-08796Т от 15.11.2021, а также расходы по государственной пошлине в размере 7 347 руб.

В удовлетворении встречных исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Самара в течение месяца со дня принятия с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья / Н.В. Шаруева


Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 21.02.2023 1:57:00

Кому выдана Шаруева Наталья Вячеславовна



Суд:

АС Самарской области (подробнее)

Истцы:

ПАО "Тольяттиазот" (подробнее)

Ответчики:

ООО "Сотис-СВ" (подробнее)

Судьи дела:

Шаруева Н.В. (судья) (подробнее)