Резолютивная часть решения от 4 июня 2024 г. по делу № А41-11915/2024

Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А41-11915/24
05 июня 2024 года
г.Москва


Арбитражный суд Московской области в составе судьи Т.Ю. Цыганковой

при ведении протокола судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО «МЭЛС» к ООО УМК «ВИОКОМ» о взыскании задолженности,

при участии в заседании лиц, согласно протоколу,

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ответчика в пользу ООО «МЭЛС», задолженность по оплате работ выполненных по Договору строительного подряда № ЭКС/1 от 22 июля 2020 года, в размере 1 319 476,14 руб.

Взыскать с ООО УМК «ВИОКОМ» в пользу ООО «МЭЛС», неустойку по Договору строительного подряда № ЭКС/1 от 22 июля 2020 года, по актам о приемке выполненных работ: № 20 от 31.08.2021 года, № 21 от 31.08.2021 года, за период с

01 октября 2021 года по 08 февраля 2024 года, в размере 1 541 181,12 руб.

Взыскать с ООО УМК «ВИОКОМ» в пользу ООО «МЭЛС», неустойку по Договору строительного подряда № ЭКС/1 от 22 июля 2020 года, по актам о приемке выполненных работ: № 20 от 31.08.2021 года, № 21 от 31.08.2021 года, начисляемую за каждый день просрочки в размере 0.5% на сумму основного долга в размере 274 087,01 руб., начиная с 09 февраля 2024 года по день выплаты суммы основного долга.

Взыскать с ООО УМК «ВИОКОМ» в пользу ООО «МЭЛС», неустойку по Договору строительного подряда № ЭКС/1 от 22 июля 2020 года, по актам о приемке выполненных работ: № 22 от 30.09,2021 года, № 23 от 30.09.2023 года, за период с

01 ноября 2021 года по 08 февраля 2024 года, в размере 2 241 331,24 руб.

Взыскать с ООО УМК «ВИОКОМ» в пользу ООО «МЭЛС», неустойку по Договору строительного подряда № ЭКС/1 от 22 июля 2020 года, по актам о приемке выполненных работ: № 22 от 30.09.2021 года, № 23 от 30.09.2023 года, начисляемую за каждый день просрочки в размере 0,5% на сумму основного долга в размере 693 910,60 руб., начиная с 09 февраля 2024 года по день выплаты суммы основного долга.

Взыскать с ООО УМК «ВИОКОМ» в пользу ООО «МЭЛС», неустойку по Договору строительного подряда № ЭКС/1 от 22 июля 2020 года, по акту о приемке выполненных работ: № 24 от 3 1.10.2021 года, за период с 01 декабря 2021 года по

08 февраля 2024 года, в размере 1 082 553,87 руб.

Взыскать с ООО УМК «ВИОКОМ» в пользу ООО «МЭЛС», неустойку по Договору строительного подряда № ЭКС/1 от 22 июля 2020 года, по акту о приемке выполненных работ: № 24 от 31.10.2021 года, начисляемую за каждый день просрочки в размере 0,5% на сумму основного долга в размере 351 478,53руб. начиная с 09 февраля 2024 года но день выплаты суммы основного долга.

Взыскать с ООО УМК «ВИОКОМ» в пользу ООО «МЭЛС», задолженность по оплате работ выполненных по Договору подряда № П-ЭВАР12/22 от 15 декабря 2022 года, в размере 422 236,42 руб.

Взыскать с ООО УМК «ВИОКОМ» в пользу ООО «МЭЛС», неустойку по Договору подряда № П-ЭВAPI 2/22 от 15 декабря 2022 года, по акту выполненных работ № 1 от 28.02.2023 года, за период с 26 марта 2023 года по 08 февраля 2024 года, в размере 65 439,27 руб.

Взыскать с ООО УМК «ВИОКОМ» в пользу ООО «МЭЛС», неустойку по Договору подряда № П-ЭВ API 2/22 от 15 декабря 2022 года, по акту выполненных работ № 1 от 28.02.2023 года, начисляемую за каждый день просрочки в размере 0,05% на сумму основного долга в размере 408 995,42 руб., начиная с 09 февраля 2024 года по день выплаты суммы основного долга.

Взыскать с ООО УМК «ВИОКОМ» в пользу ООО «МЭЛС», неустойку по Договору подряда № II-ЭВAPI2/22 от 15 декабря 2022 года, по акту выполненных работ № 2 от 31.03.2023 года, за период с26 апреля 2023 года по 08 февраля 2024 года, в размере 1 913,32 руб.

Взыскать с ООО УМК «ВИОКОМ» в пользу ООО «МЭЛС», неустойку по Договору подряда № 11-ЭВАР12/22 от 15 декабря 2022 года, по акту выполненных работ № 2 от 31.03.2023 года, начисляемую за каждый день просрочки в размере 0,05% на сумму основного долга в размере 13 241 руб., начиная с 09 февраля 2024 года по день выплаты суммы основного долга.

Взыскать с ООО УМК «ВИОКОМ» в пользу ООО «МЭЛС» расходы на оплату государственной пошлины в размере 56 371 руб.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме).

Судья Т.Ю. Цыганкова