Решение от 13 ноября 2025 г. по делу № А06-535/2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

414014, <...>

Тел/факс <***>, E-mail: astrahan.info@arbitr.ru

http://astrahan.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №А06-535/2025
г. Астрахань
14 ноября 2025 года
Резолютивная часть решения объявлена 30 октября 2025 года

         Арбитражный суд Астраханской области в составе: судьи  Аюповой А.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кулиной А.А.

рассмотрев в судебном заседании в режиме онлайн дело по исковому заявлению в режиме - онлайн исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческой фирмы "Строительные технологии" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Русталькран" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

об обязании передать паспорт крана мостового опорного и руководство по его эксплуатации по договору поставки и монтажа №31610 от 28 мая 2024 г.; о взыскании неустойки в размере 335.000 рублей 00 копеек и расходов по оплате государственной пошлины,

при участии до перерыва (20.10.2025 г.):

от истца: не явился, извещен;

от ответчика: ФИО1 представитель по доверенности от 09.08.2023 (онлайн),

при участии после перерыва (30.10.2025 г.):

от истца: не явился, извещен;

от ответчика: ФИО1 представитель по доверенности от 09.08.2023 (онлайн).


Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "Строительные технологии" обратилось в арбитражный суд с иском к  Обществу с ограниченной ответственностью "Русталькран" (ОГРН <***>, ИНН <***>) об обязании передать паспорт крана мостового опорного и руководство по его эксплуатации по договору поставки и монтажа №31610 от 28 мая 2024 г.; о взыскании неустойки в размере 335.000 рублей 00 копеек и расходов по оплате государственной пошлины.

Представитель истца в судебное заседание до перерыва не явился, в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о дне и времени судебного заседания извещен  надлежащим образом. Информация о движении дела размещена на официальном интернет-сайте Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru.

Суд в порядке статьи 156  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проводит судебное заседание в отсутствие не явившегося лица.

В судебном заседании, открытом 20.10.2025, в порядке статьи 163 АПК РФ судом был объявлен перерыв до 30.10.2025 г. до 10 час. 30 мин.

После перерыва  судебное заседание продолжилось 30.10.2025 г..

Представитель истца в судебное заседание после перерыва не явился, в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о дне и времени судебного заседания извещен  надлежащим образом. Информация о движении дела размещена на официальном интернет-сайте Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru.

Суд в порядке статьи 156  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проводит судебное заседание в отсутствие не явившегося лица.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против исковых требований, поддержал возражения, изложенные в отзыве и письменных пояснениях, просил суд отказать в удовлетворении иска в полном объеме.

Выслушав представителя ответчика, исследовав материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

Из материалов дела следует, что между ООО «РУСТАЛЬКРАН» (далее - Поставщик) и ООО ПКФ «Строительные технологии» (далее - Покупатель) заключен договор поставки и монтажа №31610 от 28 мая 2024г.(далее - Договор), в соответствии с которым Поставщик обязуется поставить и провести монтажные, пусконаладочные и испытательные работы оборудования определенного условиями Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить оборудование и произведенные работы. Поставка оборудования осуществлена 21 августа 2024г.

            В соответствии с п. 3.7. Договора монтажные, пусконаладочные и испытательные работы должны быть выполнены Поставщиком в полном объеме в срок 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента поставки оборудования Покупателю, срок окончания работ должен быть окончен не позднее 15 сентября 2024 года включительно.

            Пуско-наладочные работы были окончены 29 ноября 2024 года, при этом представитель Поставщика отказался от подписания акта приема-передачи пусконаладочных работ, соответственно, основываясь на п. 3.9-3.11 Договора Покупатель направил Поставщику акт приема-передачи выполненных работ посредством электронной связи, в настоящий момент, на дату подачи искового заявления, Поставщик не предоставил подписанный акт приема-передачи в адрес Покупателя.

Как указано в иске, до настоящего момента Поставщик не передал Покупателю принадлежности к товару, без которых эксплуатация товара невозможна – паспорт крана мостового опорного и руководство по его эксплуатации.

            В соответствии с п.7.2. Договора при нарушении срока выполнения работ Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости Договора (6 700 000 руб.).

            За период с 16.09.2024 года по 29.11.2024 года размер неустойки должен составить 522 600 рублей, однако из смысла вышеуказанного пункта договора он не может превышать 335 000 рублей, в связи с чем указанное требование должно было быть исполнено Поставщиком добровольно в установленные законом сроки.

            09.12.2024 года в адрес Ответчика была направлена претензия, однако указанная претензия была оставлена без удовлетворения, что стало основанием для обращения в суд за защитой нарушенного права.

   В силу ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Рассматриваемый в рамках настоящего спора гражданско-правовой договор является смешанным, содержащим элементы как договора поставки, так и договора подряда, то есть правоотношения сторон регулируются общими положениями ГК РФ о поставке и подряде (ст.506, 508, 509, 702, 703 ГК РФ)

Согласно ст. 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

В п. 1 ст. 479 ГК РФ предусмотрено, что если договором купли-продажи предусмотрена обязанность продавца передать покупателю определенный набор товаров в комплекте (комплект товаров), обязательство считается исполненным с момента передачи всех товаров, включенных в комплект.

Из положений ст. ст. 454, 478, 479 ГК РФ следует, что под комплектностью следует понимать совокупность основного изделия и комплектующих его самостоятельных изделий, которые не входят в состав основного изделия, но образуют с ним единое целое, используемое по общему назначению; под комплектом понимается определенный набор товаров для использования его в целях, вытекающих из назначения объединяемых товаров; включаемые в комплект товары могут использоваться самостоятельно, отдельно от других товаров; комплект определяется соглашением сторон либо путем перечисления в договоре соответствующих изделий, либо путем указания документа по стандартизации, которым определен комплект, либо путем сочетания этих способов.

В силу п. п. 1 и 2 ст. 513 ГК РФ покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором поставки. Принятые покупателем (получателем) товары должны быть им осмотрены в срок, определенный законом, иными правовыми актами, договором поставки или обычаями делового оборота. Покупатель (получатель) обязан в этот же срок проверить количество и качество принятых товаров в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, договором или обычаями делового оборота, и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить поставщика.

Согласно п. 1 ст. 483 ГК РФ покупатель обязан известить продавца о нарушении условий договора купли-продажи о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара в срок, предусмотренный законом, иными правовыми актами или договором, а если такой срок не установлен, в разумный срок после того, как нарушение соответствующего условия договора должно было быть обнаружено исходя из характера и назначения товара.

В соответствии с п. 1 ст. 519 ГК РФ покупатель (получатель), которому поставлены товары с нарушением условий договора поставки, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные ст. 480 ГК РФ, за исключением случая, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о некомплектности поставленных товаров, без промедления доукомплектует товары либо заменит их комплектными товарами.

          В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

         Согласно п. 1 ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

         В порядке ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

          Согласно п. 1 ст.746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

           Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда города Москвы от 02.06.2025 года и постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.08.2025 года по делу №А40-31081/2025-151-247 установлены обстоятельства исполнения договорных отношений в рамках договор поставки и монтажа №31610, предметом которого являлось:

            - поставка крана опорного электрического однобалочного с талью, технические характеристики которых определены сторонами в приложении №1 к такому договору;

            - проведение монтажных, пуско-наладочных и испытательных работ, перечень которых определен сторонами в приложении №2 к договору, которые производятся поставщиком на объекте покупателя по адресу: 414057, Астраханская обл., Астрахань, ул. 1-й проезд Рождественского, д.1, лит.стр. А.

            Названными судебными актами установлено, что ООО «Русталькран» исполнило принятые на себя обязательства по поставке оборудования и его монтажу, что подтверждается следующими документами:

            - уведомление от 25.11.2024 года исх.№2;

            - уведомление от 26.11.2024 года исх.№03-31610;

            - уведомление от 29.11.2024 года исх.№04-31610 о завершении монтажных работ;

            - актами от 29.11.2024 года и универсальным передаточным актом;

            - актом №1 от 22.11.2024 года визуального и/или измерительного контроля. Документы, которые являются двусторонними, передавались Ответчику на объекте поставки и монтажа, но сторона уклонилась от их подписания, что стало основанием для их повторного направления 29.11.2024 года по электронной почте, согласованной сторонами в рамках договорных условий, а также Почтой России (почтовый идентификатор 12517192212661 - 06.12.2024 года и получено Истцом 18.12.2024 года)

            Финансовые обязательства в рамках первого и второго этапов были исполнены Ответчиком, тогда как третий этап оплачено не был, а именно 20% от стоимости работ - 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей, которые были взысканы судом в рамках рассмотрения дела №А40-31081/2025-151-247.

            Также судами были установлены нарушения исполнения обязательств со стороны ООО ПКФ «Строительные технологии», а именно в рамках п.4.2, 7.3, 7.4 Договора, что стало основанием для взыскания с такого юридического лица договорной неустойки.          

            Из пункта 3.9. Договора следует, что обязательства по выполнению Работ считаются выполненными с момента подписания сторонами окончательного Акта приема передачи выполненных Работ, в том числе в электронном виде с последующим обменом подписанного сторонами оригиналами Акта. Поставщик вправе направить Покупателю Акт приема-передачи выполненных Работ в электронном виде с последующей отправкой его оригинала по почте не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента окончания выполнения Работ. Покупатель обязан подписать, поставить печать и отправить полученный по электронной почте Акт приемапередачи выполненных Работ на электронную почту Поставщика — 102@rustalkran.ru в течение срока приемки Работ, установленного п. 3.11. настоящего Договора. После получения оригиналов Актов приема-передачи выполненных Работ Покупатель обязуется их подписать, поставить на них печать и отправить Поставщику его экземпляр Акта по почте в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения документов.

           Пунктом 3.10. Договора установлено, что Поставщик обязуется письменно с использованием электронной связи в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения Работ уведомить Покупателя о готовности к передаче ему результата Работ.

            В соответствии с п.3.11. Договора Поставщик не позднее, чем за 1 (один) рабочий день извещает Покупателя об окончании Работ и дате проведения испытаний смонтированного оборудования путем направления письменного сообщения на адрес электронной почты контактного (ответственного) лица Покупателя, указанного в настоящем Договоре. Покупатель принимает у Поставщика надлежащим образом выполненные Работы в день проведения испытаний и в тот же день подписывает Акт приемки выполненных Работ. Покупатель обязан обеспечить присутствие ответственного за приемку лица (уполномоченного по доверенности на подписание Акта приемки или мотивированного письменного отказа от приемки Работ). В случае не предоставления подписанного акта о приемке работ или мотивированного отказа о приемке работ в день проведения испытаний, работы считается принятыми Покупателем без замечаний, а Поставщик исполнившим свои обязательства по Договору.

          Таким образом, в рассматриваемом случае именно Ответчик надлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства применительно к заявленным условиям договора:

          - письменно уведомил Истца о завершении работ (письмо исх.№04-31610 от 29.11.2024 года);

         - письменно уведомил об окончании работ и дате проведения испытаний (письмо исх.№03- 31610 от 26.11.2024 года);

         - дополнительно почтовым отправлением направил в адрес Истца оригиналы уведомления о завершении работ с приложением универсальных-передаточных актов, акта выполненных работ, акта статических и динамических испытаний (почтовый идентификатор 12517192212661, письмо получено 18.12.2024 года).

            При этом Истец в день проведения испытаний смонтированного оборудования не представил Ответчику мотивированного отказа от приемки результата работ, в том числе, и после получения документов.

            Кроме того, согласно п.3.4. Договора, приемка Товара по количеству, комплектности и качеству производится Покупателем по товарным накладным в месте, указанном в п. 1.2. настоящего Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента отгрузки Товара Покупателю. При наличии дефектов в Товаре или иных замечаний к количеству и комплектности, Покупатель направляет Поставщику перечень замечаний в течение3 (трех) рабочих дней с момента приемки Товара.

            В соответствии с пунктом 4.1.10. ГОСТ 34589-2019 краны должны поставляться заказчику с комплектом документов по ГОСТ 34022, то есть с комплектом эксплуатационных документов (паспорт и руководство по эксплуатации).

            Соответственно, из данных положений следует, что оборудование и комплект эксплуатационной документации является единым предметом поставки и квалифицируется как проверка комплектности при приемке предмета поставки.

            В судебном заседании представитель ответчика пояснил, что товар был поставлен в адрес ООО ПКФ «Строительные технологии» в соответствии с условиями договора, в полной комплектности и принят им без каких-либо замечаний 21 августа 2024 года, документы о приемке такого оборудования подписаны сторонами.

            Исходя из п.3.6. Договора, в случае если покупатель не направил поставщику перечень замечаний в установленный договором срок, товар считается принятым покупателем без замечаний. Отсутствие замечаний со стороны Истца в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента отгрузки также дополнительно подтверждает факт получения как оборудования, так и прилагающегося к нему комплекта эксплуатационной документации.            

            На основании изложенного суд приходит к выводу, что оснований для удовлетворения исковых требований, в том числе в части взыскания неустойки в рассматриваемом случае не имеется.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через Арбитражный суд Астраханской области.

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru».


Судья

А.Н. Аюпова