Резолютивная часть решения от 9 ноября 2020 г. по делу № А38-2887/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект 40

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ арбитражного суда первой инстанции (резолютивная часть)

«

Дело № А38-2887/2020
г. Йошкар-Ола
9» ноября 2020 года
Арбитражный суд Республики Марий Эл

в лице судьи Щегловой Л.М. при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 рассмотрел в открытом судебном заседании дело

по иску муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» в лице администрации Параньгинского муниципального района Республики Марий Эл

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью «Дорожно- строительная передвижная механизированная колонна-1»

(ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неустойки без участия представителей: от истца – не явился, заявил о рассмотрении дела в его отсутствие,

от ответчика – не явился, извещен по правилам статьи 123 АПК РФ,

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дорожно- строительная передвижная механизированная колонна-1» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу муниципального образования «Параньгинский муниципальный район» в лице администрации Параньгинского муниципального района Республики Марий Эл неустойку в сумме 120308 руб. 12 коп.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дорожно- строительная передвижная механизированная колонна-1» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошли- ну в размере 10000 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Марий Эл.

Судья Л.М. Щеглова