Решение от 22 ноября 2023 г. по делу № А32-32534/2023

Арбитражный суд Краснодарского края

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

г. Краснодар Дело № А32-32534/2023

22.11.2023г.

Резолютивная часть решения оглашена 25.10.2023г.

Решение в полном объеме изготовлено 22.11.2023г.

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Чурикова В.С., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Новошитской К.А., рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление

ООО «Сочи Девелопмент» г. Туапсе (ИНН: <***>) к ООО «СК «ПрофСпецСтрой», г. Анапа (ИНН: <***>) о взыскании задолженности в размере 11 594 226,52

при участии:

от истца: ФИО1, доверенность от 15.11.2022г.

от ответчика: не явился.

установил:

ООО «Сочи Девелопмент» г. Туапсе (ИНН: <***>) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к ООО «СК «ПрофСпецСтрой», г. Анапа (ИНН: <***>) о взыскании задолженности в размере 11 594 226,52

Основания исковых требований указаны в исковом заявлении. Ответчик не воспользовался правом предоставить возражения по существу исковых требований, отзыв в материалы дела не направил.

В соответствии со ст. 163 АПК РФ судебном заседании до 14.00 часов 25 октября 2022 года объявлен перерыв. После перерыва стороны явку представителей в судебное заседание не обеспечили. При неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд считает возможным в соответствии с ч. 3 ст. 156 АПК РФ рассмотреть дело в их отсутствие.

В соответствии с частью 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами, а также нести возложенные на них процессуальные обязанности, в том числе и по доказыванию.

Из указанного следует, что в силу части 1 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации участвующие в деле лица вправе приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, представлять доказательства, а также иными способами обосновывать свою позицию по арбитражному делу.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания, если иное не установлено законом.

Из положений части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Исходя из названных норм закона, при определении предмета доказывания состязательность процесса не предполагает полную пассивность одного из его участников. Права участников процесса неразрывно связаны с их процессуальными обязанностями, поэтому в случае не реализации участником процесса предоставленных ему законом прав, последний несет риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с не совершением определенных действий (статья 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Как следует из правовой позиции, сформулированной в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.09.2013 N 5793/13, от 15.10.2013 N 8127/13, если ответчик не является в судебные заседания и не представляет письменных возражений против обстоятельств, на которые истец ссылается как на основания своих требований, такие обстоятельства в силу части 3.1. статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считаются признанными ответчиком, и в случае принятия такого признания судом не проверяются им в ходе дальнейшего производства по делу на основании части 5 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 2 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд установил следующие обстоятельства, касающиеся существа спора.

26 января 2021 года между ООО «Сочи Девелопмент» (Истец) в качестве Генподрядчика и ООО «СК «Профспецстрой» (Ответчик) в качестве Подрядчика заключен Договор подряда № СД-ДП-3-21 (далее – Договор), согласно которому Подрядчик обязался выполнить работы по каменной кладке Блока Б на Объекте: «МБОУ СОШ на 1550 мест по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, район Южный, ул. Пионерская/ул. Мурата Ахеджака» (далее - Объект), в соответствии с Договором, Рабочей документацией, ТЗ Заказчика, включая:

- иные неразрывно связанные работы;

- устранение дефектов, возникших по вине Подрядчика;

- выполнение обязательств в течение Гарантийного срока (далее - Работа).

Договор заключен во исполнение обязательств Генподрядчика в соответствии с муниципальным контрактом № 0818500000819002151 от 12.12.2019. ИКЗ 193231501855923150100102340014399414.

В соответствии с п. 5.1. Договора, работы должны быть выполнены Подрядчиком в срок с 26 января 2021 года по 30 мая 2021 года.

Стоимость работ определена в п. 3.1. Договора 6 309 468,70 руб., в том числе НДС 20 %.

Таким образом, между сторонами сложились отношения из договора подряда, регулируемые положениями гл. 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ст. 740 Гражданского кодекса РФ, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 Гражданского кодекса РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Согласно п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

П. 3 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 10 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.05.1997 № 14 «Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров», нарушение подрядчиком сроков окончания строительных работ является существенным нарушением условий договора и может служить основанием для расторжения договора в порядке ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Тем самым, для реализации права одностороннего отказа от договора не требуется обращения в суд с иском о его расторжении. Договор считается расторгнутым с момента, когда сторона, наделенная в силу закона правом на односторонний отказ от договора, доведет свое решение в надлежащей форме до контрагента по договору.

В соответствии с п. 30.1. Договора, Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в случае, когда Подрядчик допустил нарушение сроков начала/окончания выполнения Работ, установленных Договором более чем на 15 календарных дней, по причинам, не зависящим от Генподрядчика.

В случае расторжения Договора перечисленный Генподрядчиком аванс подлежит возврату Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления о расторжении Договора, направленного посредством электронной почты, указанной в п. 32.1 Договора с последующим направлением оригинала.

В связи с существенным нарушением ООО «СК «Профспецстрой» договорных обязательств ООО «Сочи Девелопмент» в соответствии с п. 30.1 Договора письмом № СД-2/01 от 11.01.2023 уведомило о расторжении в одностороннем внесудебном порядке Договора подряда № СД-ДП-3-21 от 26.01.2021.

В соответствии с п. 30.3 Договоров, Договоры считаются расторгнутыми с шестого календарного дня с даты получения Подрядчиком настоящего уведомления.

Уведомление № СД-2/01 от 11.01.2023 направлено на адрес электронной почты Подрядчика 11.01.2023 с последующей отправкой оригинала письма Почтой России.

Таким образом, Договор расторгнут 17 января 2023 года.

За период действия Договора Подрядчиком выполнены и приняты Генподрядчиком работы на сумму 6 282 248,90 руб. :

1) Акт КС-2 № 1 от 25.02.2021, Справка КС-3 № 1 от 25.02.2021 на сумму 590 359,68 руб., в том числе НДС 20 %. Просрочка выполнения отсутствует.

2) Акт КС-2 № 2 от 25.03.2021, Справка КС-3 № 2 от 25.03.2021 на сумму 1 148 511,78 руб., в том числе НДС 20 %. Просрочка выполнения отсутствует.

3) Акт КС-2 № 3 от 16.04.2021, Справка КС-3 № 3 от 16.04.2021 на сумму 1 167 312,28 руб., в том числе НДС 20 %. Просрочка выполнения отсутствует.

4) Акт КС-2 № 4 от 28.05.2021, Справка КС-3 № 4 от 28.05.2021 на сумму 2 042 676,68 руб., в том числе НДС 20 %. Просрочка выполнения отсутствует.

5) Акт КС-2 № 5 от 26.06.2021, Справка КС-3 № 5 от 26.06.2021 на сумму 935 307,36 руб., в том числе НДС 20 %.

6) Акт КС-2 № 6 от 10.11.2021, Справка КС-3 № 6 от 10.11.2021 на сумму 398 081,12 руб., в том числе НДС 20 %.

Остались невыполненными работы на общую сумму 6 309 468,70 руб. - 590 359,68 руб. - 1 148 511,78 руб. - 1 167 312,28 руб. - 2 042 676,68 руб. - 935 307,36 руб. - 398 081,12 руб. = 27 219,80 руб.

Согласно п. 2 ст. 747 Гражданского кодекса РФ, заказчик обязан в случаях и в порядке, предусмотренных договором строительного подряда, передавать подрядчику в пользование необходимые для осуществления работ здания и сооружения, обеспечивать транспортировку грузов в его адрес, временную подводку сетей энергоснабжения, водо- и паропровода и оказывать другие услуги.

Оплата предоставленных заказчиком услуг, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляется в случаях и на условиях, предусмотренных договором строительного подряда (п. 3 ст. 747 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии с п. 7.7 Договора, в случае использования при производстве работ водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и т.д. производить их оплату на основании выставленных Генподрядчиком счетов, а также осуществлять платежи по технологическому обслуживанию сетей. Подрядчик компенсирует услуги Генподрядчика по обслуживанию линий электропередач и электрооборудования из расчета 10 руб./кВт/час, при использовании электроснабжения.

В соответствии с п. 7.7 Договора в адрес Подрядчика выставлены и направлены Акт № 189 от 01.04.2022 на сумму 10 430,00 рублей и Акт № 190 от 01.04.2022 на сумму 10 650,00 рублей о компенсации потребленной электроэнергии. Указанные акты Подрядчиком не подписаны и в адрес Генподрядчика не возвращены. Денежные средства Генподрядчику не перечислены; мотивированных возражений по видам, объемам и стоимости оказанных услуг Подрядчиком не представлено, в связи с чем требование подлежит удовлетворению.

Подрядчику для выполнения работ по Договору подряда № СД-ДП-3-21 от 26.01.2021 Генподрядчиком передавался давальческий материал и инструменты.

В соответствии с п. 9.1 Договора, работы выполняются из давальческого материала Генподрядчика... Право собственности на материалы переходит от Генподрядчика к Подрядчику по основаниям, предусмотренным п.9.4. настоящего Договора.

Согласно п. 9.3 Договора, неиспользованные Подрядчиком при выполнении Работ материалы (указанные в ведомости переработки давальческих материалов), подлежат возврату в надлежащем товарном виде Генподрядчику по Акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней после выполнения Подрядчиком всего объема Работ по настоящему Договору, и подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат.

В случае невозврата Подрядчиком материалов в соответствии с п. 9.3. Договора, материал считается переданным в собственность Подрядчика. На остаток невозвращенных материалов Генподрядчик формирует накладную, подписывает ее со своей стороны и направляет Подрядчику. Подрядчик возвращает подписанную накладную в течение 15 календарных дней с момента направления Генподрядчиком накладной. В случае непредставления Подрядчиком подписанной накладной, материал считается переданным в собственность Подрядчика на основании настоящего Договора и накладной, подписанной Генподрядчиком в одностороннем порядке, без подписания каких-либо дополнительных документов (п. 9.4 Договора).

В связи с невозвратом части полученного давальческого материала на общую сумму 4 958 188,06 (Четыре миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 06 копеек Подрядчику выставлены и направлены товарная накладная ТОРГ-12 № 295 от 08.11.2022 и счет-фактура № 283 от 08.11.2022.

В связи с невозвратом инструмента, переданного Подрядчику для выполнения работ, на общую сумму 842 318,96 руб., Генподрядчиком выставлены и направлены товарная накладная ТОРГ-12 № 194 от 01.10.2022 и счет-фактура № 270 от 01.10.2022.

Доказательств передачи (возврата) давальческого материала и/или инструмента, а равно оплаты Генподрядчику их стоимости в материалы дела не представлено, в связи с чем, требование подлежит удовлетворению.

Истец заявил также требование о взыскании с ответчика суммы неустойки в размере 5 566 321,94 руб.

При рассмотрении данного требования истца суд руководствовался следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Контррасчет сумм неустойки ответчиком суду не представлен, период просрочки не оспорен, о снижении неустойки в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации с предоставлением необходимых доказательств несоразмерности суммы неустойки последствиям нарушения обязательства, ответчиком также не заявлено.

Выполненные истцом расчеты сумм неустоек судом проверены, признаны арифметически и методологически неверными, так как истец не учел следующее.

Вместе с тем, суд считает необходимым отметить, согласно статье 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах) Правительство Российской Федерации вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, на срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации.

На основании пункта 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ), неустойка (статья 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» с 01.04.2022 на территории Российской Федерации сроком на 6 месяцев введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

В пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» разъяснено, что в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Закона № 127-ФЗ на лицо, которое отвечает требованиям, установленным актом Правительства Российской Федерации о введении в действие моратория, распространяются правила о моратории независимо от того, обладает оно признаками неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества либо нет.

Таким образом, в период действия указанного моратория неустойка не подлежат начислению.

Судом самостоятельно произведен перерасчет неустойки, с учетом исключения периода с 01.04.2022 по 01.10.2022, согласно которому сумма неустойки равна 2 768 705,39 руб., исходя из следующего расчета.

В соответствии с п. 26.1.1 Договора, в случае задержки Подрядчиком срока завершения работ/этапа по Объекту в соответствии со ст. 5, настоящего Договора, графиком производства работ, Генподрядчик вправе удержать из причитающихся к выплате Подрядчику средств/взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1% (один процент) от стоимости Договора, за вычетом фактически принятых работ, за каждый день нарушения сроков исполнения обязательства.

В случае если сумма неустойки будет превышать сумму причитающихся к выплате средств Подрядчику за Работы, Подрядчик с момента предъявления Генподрядчиком соответствующего требования о выплате неустойки в срок, указанный Генподрядчиком, обязуется перечислить такую сумму на расчетный счет Генподрядчика.

Полагая размер неустойки в 1 % высоким, Истцом принято решение о снижении размера неустойки до 0,1 % от стоимости Договора, за вычетом фактически принятых работ, за каждый день нарушения сроков исполнения обязательства.

Просрочка выполнения работ по Акту КС-2 № 5 от 26.06.2021, Справке КС-3 № 5 от 26.06.2021 на сумму 935 307,36 руб., в том числе НДС 20 %, с 31.05.2021 по 26.06.2021 составляет 27 дней.

Таким образом, размер неустойки за нарушение срока выполнения работ составляет (6 309 468,70 руб. - 590 359,68 руб. - 1 148 511,78 руб. - 1 167 312,28 руб. - 2 042 676,68 руб.) х 0,1 % х 27 дней = 36 736,42 руб.

Просрочка выполнения работ по Акту КС-2 № 6 от 10.11.2021, Справке КС-3 № 6 от 10.11.2021 на сумму 398 081,12 руб., в том числе НДС 20 %, с 31.05.2021 по 10.11.2021 составляет 164 дня.

Таким образом, размер неустойки за нарушение срока выполнения работ составляет (6 309 468,70 руб. - 590 359,68 руб. - 1 148 511,78 руб. - 1 167 312,28 руб. - 2 042 676,68 руб. - 935 307,36 руб.) х 0,1 % х 164 дня = 69 749,35 руб.

Просрочка выполнения оставшихся не выполненными работ на сумму 27 219,80 руб. с 31.05.2021 по 31.03.2022 составляет 305 дней и с 02.10.2022 по 10.01.2023 составляет 101 дней.

Таким образом, размер неустойки за нарушение срока выполнения оставшихся работ составляет 11 051,22 руб.

Общий размер неустойки за нарушение обязательств по Договору составляет 36 736,42 руб. + 69 749,35 руб. + 11 051,22 руб. = 117 536,99 руб.

25 февраля 2021 года сторонами заключено Дополнительное соглашение № 2 к Договору, согласно которому Подрядчик обязался в срок с 25.02.2021 по 30.03.2021 выполнить кладочные работы и облицовку парапетов «Блок Е» на Объекте Генподрядчика.

Стоимость дополнительных работ определена сторонами в размере 1 457 336,99 руб., в том числе НДС 20%.

Подрядчиком выполнены и приняты Генподрядчиком работы на сумму 1 260 303,09 руб.:

1) Акт КС-2 № 1 от 20.03.2021, Справка КС-3 № 1 от 20.03.2021 на сумму 1 186 743,39 руб., в том числе НДС 20 %. Просрочка выполнения отсутствует.

2) Акт КС-2 № 2 от 28.05.2021, Справка КС-3 № 2 от 28.05.2021 на сумму 73 559,70 руб., в том числе НДС 20 %.

Остались невыполненными работы на общую сумму 1 457 336,99 руб. - 1 186 743,39 руб. - 73 559,70 руб. = 197 033,90 руб.

В соответствии с п. 26.1.1 Договора, в случае задержки Подрядчиком срока завершения работ/этапа по Объекту в соответствии со ст. 5, настоящего Договора, графиком производства работ, Генподрядчик вправе удержать из причитающихся к выплате Подрядчику средств/взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1% (один процент) от стоимости Договора, за вычетом фактически принятых работ, за каждый день нарушения сроков исполнения обязательства.

В случае если сумма неустойки будет превышать сумму причитающихся к выплате средств Подрядчику за Работы, Подрядчик с момента предъявления Генподрядчиком соответствующего требования о выплате неустойки в срок, указанный Генподрядчиком, обязуется перечислить такую сумму на расчетный счет Генподрядчика.

Полагая размер неустойки в 1 % высоким, Истцом принято решение о снижении размера неустойки до 0,1 % от стоимости Договора, за вычетом фактически принятых работ, за каждый день нарушения сроков исполнения обязательства.

Просрочка выполнения работ по Акт КС-2 № 2 от 28.05.2021, Справка КС-3 № 2 от 28.05.2021 на сумму 73 559,70 руб., в том числе НДС 20 %, с 31.03.2021 по 28.06.2021 составляет 59 дней.

Таким образом, размер неустойки за нарушение срока выполнения работ, отраженных в Акте № 2 от 28.05.2021, составляет (1 457 336,99 руб. - 1 186 743,39 руб.) х 0,1 % х 59 дней = 15 965,02 руб.

Просрочка выполнения оставшихся не выполненными работ на сумму 197 033,90 руб. с 31.05.2021 по 31.03.2022 составляет 305 дней и с 02.10.2022 по 10.01.2023 составляет 101 дней.

Таким образом, размер неустойки за нарушение срока выполнения оставшихся работ составляет 79 995,75 руб.

Общий размер неустойки за нарушение обязательств по Дополнительному соглашению № 2 к Договору составляет 15 965,02 руб. + 79 995,75 руб. = 95 960,77 руб.

01 апреля 2021 года сторонами заключено Дополнительное соглашение № 3 к Договору, согласно которому Подрядчик обязался в срок с 01.04.2021 по 01.06.2021 выполнить кладочные работы Блока А на Объекте Генподрядчика.

Стоимость дополнительных работ определена сторонами в размере 5 930 473,33 руб., в том числе НДС 20%.

Подрядчиком выполнены и приняты Генподрядчиком работы на сумму 5 793 278,28 руб.:

1) Акт КС-2 № 1 от 26.06.2021, Справка КС-3 № 1 от 26.06.2021 на сумму 296 227,58 руб., в том числе НДС 20 %.

2) Акт КС-2 № 2 от 29.07.2021, Справка КС-3 № 2 от 29.07.2021 на сумму 2 311 763,34 руб., в том числе НДС 20 %. Просрочка выполнения с 02.06.2021 по 29.07.2021 составляет 58 дней.

3) Акт КС-2 № 3 от 13.08.2021, Справка КС-3 № 3 от 13.08.2021 на сумму 453 902,04 руб., в том числе НДС 20 %. Просрочка выполнения с 02.06.2021 по 13.08.2021 составляет 73 дня.

4) Акт КС-2 № 4 от 31.08.2021, Справка КС-3 № 4 от 31.08.2021 на сумму 1 286 761,70 руб., в том числе НДС 20 %. Просрочка выполнения с 02.06.2021 по 31.08.2021 составляет 91 день.

5) Акт КС-2 № 5 от 06.10.2021, Справка КС-3 № 5 от 06.10.2021 на сумму 1 373 595,94 руб., в том числе НДС 20 %. Просрочка выполнения с 02.06.2021 по 06.10.2021 составляет 127 дней.

6) Акт КС-2 № 6 от 25.03.2022, Справка КС-3 № 6 от 25.03.2022 на сумму 70 977,68 руб., в том числе НДС 20 %. Просрочка выполнения с 02.06.2021 по 25.03.2022 составляет 297 дней.

Остались невыполненными работы на общую сумму 5 930 473,33 руб. - 296 227,58 руб. - 2 311 763,34 руб. - 453 902,04 руб. - 1 286 761,70 руб. - 1 373 595,94 руб. - 70 977,68 руб. = 137 245,05 руб.

В соответствии с п. 26.1.1 Договора, в случае задержки Подрядчиком срока завершения работ/этапа по Объекту в соответствии со ст. 5, настоящего Договора, графиком производства работ, Генподрядчик вправе удержать из причитающихся к выплате Подрядчику средств/взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1% (один процент) от стоимости Договора, за вычетом фактически принятых работ, за каждый день нарушения сроков исполнения обязательства.

В случае если сумма неустойки будет превышать сумму причитающихся к выплате средств Подрядчику за Работы, Подрядчик с момента предъявления Генподрядчиком соответствующего требования о выплате неустойки в срок, указанный Генподрядчиком, обязуется перечислить такую сумму на расчетный счет Генподрядчика.

Полагая размер неустойки в 1 % высоким, Истцом принято решение о снижении размера неустойки до 0,1 % от стоимости Договора, за вычетом фактически принятых работ, за каждый день нарушения сроков исполнения обязательства.

Просрочка выполнения работ по Акту КС-2 № 1 от 26.06.2021, Справке КС-3 № 1 от 26.06.2021 на сумму 296 227,58 руб. с 02.06.2021 по 26.06.2021 составляет 25 дней.

Таким образом, размер неустойки за нарушение срока выполнения работ, отраженных в Акте № 1 от 26.06.2021, составляет 5 930 473,33 руб. х 0,1 % х 25 дней = 148 261,83 руб.

Просрочка выполнения работ по Акту КС-2 № 2 от 29.07.2021, Справке КС-3 № 2 от 29.07.2021 на сумму 2 311 763,34 руб., в том числе НДС 20 %, с 02.06.2021 по 29.07.2021 составляет 58 дней.

Таким образом, размер неустойки за нарушение срока выполнения работ, отраженных в Акте № 2 от 29.07.2021, составляет (5 930 473,33 руб. - 296 227,58 руб.) х 0,1 % х 58 дней = 326 786,25руб.

Просрочка выполнения работ по Акту КС-2 № 3 от 13.08.2021, Справке КС-3 № 3 от 13.08.2021 на сумму 453 902,04 руб., в том числе НДС 20 %, с 02.06.2021 по 13.08.2021 составляет 73 дня.

Таким образом, размер неустойки за нарушение срока выполнения работ, отраженных в Акте № 3 от 13.08.2021, составляет (5 930 473,33 руб. - 296 227,58 руб. - 2 311 763,34 руб.) х 0,1 % х 73 дня = 242 541,22 руб.

Просрочка выполнения работ по Акту КС-2 № 4 от 31.08.2021, Справке КС-3 № 4 от 31.08.2021 на сумму 1 286 761,70 руб., в том числе НДС 20 %, с 02.06.2021 по 31.08.2021 составляет 91 день.

Таким образом, размер неустойки за нарушение срока выполнения работ, отраженных в Акте № 4 от 31.08.2021, составляет (5 930 473,33 руб. - 296 227,58 руб. - 2 311 763,34 руб. - 453 902,04 руб.) х 0,1 % х 91 день = 261 040,81 руб.

Просрочка выполнения работ по Акту КС-2 № 5 от 06.10.2021, Справке КС-3 № 5 от 06.10.2021 на сумму 1 373 595,94 руб., в том числе НДС 20 %, с 02.06.2021 по 06.10.2021 составляет 127 дней.

Таким образом, размер неустойки за нарушение срока выполнения работ, отраженных в Акте № 5 от 06.10.2021, составляет (5 930 473,33 руб. - 296 227,58 руб. - 2 311 763,34 руб. - 453 902,04 руб. - 1 286 761,70 руб.) х 0,1 % х 127 дней = 200 890,97 руб.

Просрочка выполнения работ по Акту КС-2 № 6 от 25.03.2022, Справке КС-3 № 6 от 25.03.2022 на сумму 70 977,68 руб., в том числе НДС 20 %, с 02.06.2021 по 25.03.2022 составляет 297 дней.

Таким образом, размер неустойки за нарушение срока выполнения работ, отраженных в Акте № 6 от 25.03.2022, составляет (5 930 473,33 руб. - 296 227,58 руб. - 2 311 763,34 руб. - 453 902,04 руб. - 1 286 761,70 руб. - 1 373 595,94 руб.) х 0,1 % х 297 дней = 61 842,15 руб.

Просрочка выполнения оставшихся не выполненными работ на сумму 137 245,05 руб. с 02.06.2021 по 31.03.2022 составляет 303 дня и с 02.10.2022 по 10.01.2023 составляет 101 день.

Таким образом, размер неустойки за нарушение срока выполнения оставшихся работ составляет 55 447 руб.

Общий размер неустойки за нарушение обязательств по Дополнительному соглашению № 3 к Договору составляет 148 261,83 руб. + 326 786,25 руб. + 242 541,22 руб. + 261 040,81 руб. + 200 890,97 руб. + 61 842,15 руб. + 55 447 руб. = 1 296 810,23 руб.

28 апреля 2021 года сторонами заключено Дополнительное соглашение № 5 к Договору, согласно которому Подрядчик обязался в срок с 28.04.2021 по 01.06.2021 выполнить кладочные работы Блока Е на Объекте Генподрядчика.

Стоимость дополнительных работ определена сторонами в размере 688 001,65 руб., в том числе НДС 20%.

24 мая 2021 года Генподрядчиком произведено авансирование на сумму 206 317,56 руб.

Работы Подрядчиком не выполнены. Просрочка выполнения с 02.06.2021 по 31.03.2022 составляет 303 дня и с 02.10.2022 по 10.01.2023 составляет 101 день.

В соответствии с п. 26.1.1 Договора, в случае задержки Подрядчиком срока завершения работ/этапа по Объекту в соответствии со ст. 5, настоящего Договора, графиком производства работ, Генподрядчик вправе удержать из причитающихся к выплате Подрядчику средств/взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1% (один процент) от стоимости Договора, за вычетом фактически принятых работ, за каждый день нарушения сроков исполнения обязательства.

В случае если сумма неустойки будет превышать сумму причитающихся к выплате средств Подрядчику за Работы, Подрядчик с момента предъявления Генподрядчиком соответствующего требования о выплате неустойки в срок, указанный Генподрядчиком, обязуется перечислить такую сумму на расчетный счет Генподрядчика.

Полагая размер неустойки в 1 % высоким, Истцом принято решение о снижении размера неустойки до 0,1 % от стоимости Договора, за вычетом фактически принятых работ, за каждый день нарушения сроков исполнения обязательства.

Таким образом, размер неустойки за нарушение срока выполнения работ составляет 277 952,66 руб.

В соответствии с п. 30.2 Договора, в случае расторжения Договора перечисленный Генподрядчиком аванс возвращается Подрядчиком в течение пяти рабочих дней с момента получения уведомления о расторжении Договора, направленного посредством электронной почты.

В силу ст. 1102 Гражданского кодекса РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

В соответствии с п. 3 ст. 1103 Гражданского кодекса РФ правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения подлежат применению к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством.

При расторжении договора сумма неотработанного аванса, составляющая разницу между размером перечисленных денежных средств и стоимостью принятых и подлежащих оплате работ, является суммой неосновательного обогащения (Определение ВАС РФ от 19.04.2013 № ВАС-5192/13 по делу N А32-40843/2011).

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 1 Информационного письма от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» разъяснил, что положения п. 4 ст. 453 Гражданского кодекса Российской Федерации не исключают возможности истребовать в качестве неосновательного обогащения полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала. При ином подходе на стороне ответчика имела бы место необоснованная выгода.

Таким образом, Подрядчику надлежало вернуть неотработанный аванс, оплаченный для выполнения работ по Дополнительному соглашению № 5 от 28.04.2021, в размере 206 317,56 руб. Доказательств выполнения работ на указанную сумму, а равно возврата денежных средств истцу ответчиком в материалы дела не предоставлено.

11 мая 2021 года сторонами заключено Дополнительное соглашение № 6 к Договору, согласно которому Подрядчик обязался в срок с 11.05.2021 по 31.08.2021 выполнить кладочные работы Блока Д и Блока И на Объекте Генподрядчика.

Стоимость дополнительных работ определена сторонами в размере составляет 9 783 214,69 (Девять миллионов семьсот восемьдесят три тысячи двести четырнадцать) рублей 69 копеек, в том числе НДС 20%.

Подрядчиком выполнены и приняты Генподрядчиком работы на сумму 9 399 865,48 руб. :

1) Акт КС-2 № 1 от 26.06.2021, Справка КС-3 № 1 от 26.06.2021 на сумму 2 706 120,18 руб., в том числе НДС 20 %. Просрочка выполнения отсутствует.

2) Акт КС-2 № 2 от 29.07.2021, Справка КС-3 № 2 от 29.07.2021 на сумму 2 759 684,96 руб., в том числе НДС 20 %. Просрочка выполнения отсутствует.

3) Акт КС-2 № 3 от 13.08.2021, Справка КС-3 № 3 от 13.08.2021 на сумму 880 257,91 руб., в том числе НДС 20 %. Просрочка выполнения отсутствует.

4) Акт КС-2 № 4 от 31.08.2021, Справка КС-3 № 4 от 31.08.2021 на сумму 2 746 024,33 руб., в том числе НДС 20 %. Просрочка выполнения отсутствует.

5) Акт КС-2 № 5 от 06.10.2021, Справка КС-3 № 5 от 06.10.2021 на сумму 183 277,88 руб., в том числе НДС 20 %. Просрочка выполнения с 01.09.2021 по 06.10.2021 составляет 36 дней.

6) Акт КС-2 № 6 от 25.03.2022, Справка КС-3 № 6 от 25.03.2022 на сумму 124 500,22 руб., в том числе НДС 20 %. Просрочка выполнения с 01.09.2021 по 25.03.2022 составляет 206 дней.

Остались невыполненными работы на общую сумму 9 783 214,69 руб. - 2 706 120,18 руб. - 2 759 684,96 руб. - 880 257,91 руб. - 2 746 024,33 руб. - 183 277,88 руб. - 124 500,22 руб. = 383 349,21 руб. Просрочка выполнения работ с 01.09.2021 по 10.01.2023 составляет 497 дней.

В соответствии с п. 26.1.1 Договора, в случае задержки Подрядчиком срока завершения работ/этапа по Объекту в соответствии со ст. 5, настоящего Договора, графиком производства работ, Генподрядчик вправе удержать из причитающихся к выплате Подрядчику средств/взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1% (один процент) от стоимости Договора, за вычетом фактически принятых работ, за каждый день нарушения сроков исполнения обязательства.

В случае если сумма неустойки будет превышать сумму причитающихся к выплате средств Подрядчику за Работы, Подрядчик с момента предъявления Генподрядчиком соответствующего требования о выплате неустойки в срок, указанный Генподрядчиком, обязуется перечислить такую сумму на расчетный счет Генподрядчика.

Полагая размер неустойки в 1 % высоким, Истцом принято решение о снижении размера неустойки до 0,1 % от стоимости Договора, за вычетом фактически принятых работ, за каждый день нарушения сроков исполнения обязательства.

Просрочка выполнения работ по Акту КС-2 № 5 от 06.10.2021, Справке КС-3 № 5 от 06.10.2021 на сумму 183 277,88 руб., в том числе НДС 20 %, с 01.09.2021 по 06.10.2021 составляет 36 дней.

Таким образом, размер неустойки за нарушение срока выполнения работ, отраженных в Акте № 5 от 06.10.2021, составляет (9 783 214,69 руб. - 2 706 120,18 руб. - 2 759 684,96 руб. - 880 257,91 руб. - 2 746 024,33 руб.) х 0,1 % х 36 дней = 24 880,58 руб.

Просрочка выполнения работ по Акту КС-2 № 6 от 25.03.2022, Справке КС-3 № 6 от 25.03.2022 на сумму 124 500,22 руб., в том числе НДС 20 %, с 01.09.2021 по 25.03.2022 составляет 206 дней.

Таким образом, размер неустойки за нарушение срока выполнения работ, отраженных в Акте № 6 от 25.03.2022, составляет (9 783 214,69 руб. - 2 706 120,18 руб. - 2 759 684,96 руб. - 880 257,91 руб. - 2 746 024,33 руб. - 183 277,88 руб.) х 0,1 % х 206 дней = 104 616,98 руб.

Просрочка выполнения оставшихся не выполненными работ на сумму 383 349,21 руб. с 01.09.2021 по 31.03.2022 составляет 212 дней и с 02.10.2022 по 10.01.2023 составляет 101 день.

Таким образом, размер неустойки за нарушение срока выполнения оставшихся работ составляет 119 988,30 руб.

Общий размер неустойки за нарушение обязательств по Дополнительному соглашению № 6 к Договору составляет 24 880,58 руб. + 104 616,98 руб. + 119 988,30 руб. = 249 485,86 руб.

06 июля 2021 года сторонами заключено Дополнительное соглашение № 7 к Договору, согласно которому Подрядчик обязался в срок с 06.07.2021 по 31.08.2021 выполнить работы по каменной кладке на Блоке Б на Объекте Генподрядчика.

Стоимость дополнительных работ определена сторонами в размере составляет 7 495 352,06 (Семь миллионов четыреста девяносто пять тысяч триста пятьдесят два) рубля 06 копейки, в том числе НДС 20%.

Подрядчиком выполнены и приняты Генподрядчиком работы на сумму 4 863 794,54 руб.:

1) Акт КС-2 № 1 от 06.10.2021, Справка КС-3 № 1 от 06.10.2021 на сумму 644 504,01 руб., в том числе НДС 20 %. Просрочка выполнения с 01.09.2021 по 06.10.2021 составляет 36 дней.

2) Акт КС-2 № 2 от 05.11.2021, Справка КС-3 № 2 от 05.11.2021 на сумму 1 769 922,37 руб., в том числе НДС 20 %. Просрочка выполнения с 01.09.2021 по 05.11.2021 составляет 66 дней.

3) Акт КС-2 № 3 от 10.12.2021, Справка КС-3 № 3 от 10.12.2021 на сумму 1 941 260,29 руб., в том числе НДС 20 %. Просрочка выполнения с 01.09.2021 по 10.12.2021 составляет 101 день.

4) Акт КС-2 № 4 от 25.03.2022, Справка КС-3 № 4 от 25.03.2022 на сумму 508 107,85 руб., в том числе НДС 20 %. Просрочка выполнения с 01.09.2021 по 25.03.2022 составляет 206 дней.

Остались невыполненными работы на общую сумму 7 495 352,06 руб. - 644 504,01 руб. - 1 769 922,37 руб. - 1 941 260,29 руб. - 508 107,85 руб. = 2 631 557,54 руб. Просрочка выполнения работ с 01.09.2021 по 10.01.2023 составляет 497 дней.

В соответствии с п. 26.1.1 Договора, в случае задержки Подрядчиком срока завершения работ/этапа по Объекту в соответствии со ст. 5, настоящего Договора, графиком производства работ, Генподрядчик вправе удержать из причитающихся к выплате Подрядчику средств/взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1% (один процент) от стоимости Договора, за вычетом фактически принятых работ, за каждый день нарушения сроков исполнения обязательства.

В случае если сумма неустойки будет превышать сумму причитающихся к выплате средств Подрядчику за Работы, Подрядчик с момента предъявления Генподрядчиком соответствующего требования о выплате неустойки в срок, указанный Генподрядчиком, обязуется перечислить такую сумму на расчетный счет Генподрядчика.

Полагая размер неустойки в 1 % высоким, Истцом принято решение о снижении размера неустойки до 0,1 % от стоимости Договора, за вычетом фактически принятых работ, за каждый день нарушения сроков исполнения обязательства.

Просрочка выполнения работ по Акту КС-2 № 1 от 06.10.2021, Справке КС-3 № 1 от 06.10.2021 на сумму 644 504,01 руб., в том числе НДС 20 %, с 01.09.2021 по 06.10.2021 составляет 36 дней.

Таким образом, размер неустойки за нарушение срока выполнения работ, отраженных в Акте № 1 от 06.10.2021, составляет 7 495 352,06 руб. х 0,1 % х 36 дней = 269 832,67 руб.

Просрочка выполнения работ по Акту КС-2 № 2 от 05.11.2021, Справке КС-3 № 2 от 05.11.2021 на сумму 1 769 922,37 руб., в том числе НДС 20 %, с 01.09.2021 по 05.11.2021 составляет 66 дней.

Таким образом, размер неустойки за нарушение срока выполнения работ, отраженных в Акте № 2 от 05.11.2021, составляет (7 495 352,06 руб. - 644 504,01 руб.) х 0,1 % х 66 дней = 452 155,97 руб.

Просрочка выполнения работ по Акту КС-2 № 3 от 10.12.2021, Справке КС-3 № 3 от 10.12.2021 на сумму 1 941 260,29 руб., в том числе НДС 20 %, с 01.09.2021 по 10.12.2021 составляет 101 день.

Таким образом, размер неустойки за нарушение срока выполнения работ, отраженных в Акте № 3 от 10.12.2021, составляет (7 495 352,06 руб. - 644 504,01 руб. - 1 769 922,37 руб.) х 0,1 % х 101 день = 513 173,49 руб.

Просрочка выполнения работ по Акту КС-2 № 4 от 25.03.2022, Справке КС-3 № 4 от 25.03.2022 на сумму 508 107,85 руб., в том числе НДС 20 %, с 01.09.2021 по 25.03.2022 составляет 206 дней.

Таким образом, размер неустойки за нарушение срока выполнения работ, отраженных в Акте № 4 от 25.03.2022, составляет (7 495 352,06 руб. - 644 504,01 руб. - 1 769 922,37 руб. - 1 941 260,29 руб.) х 0,1 % х 206 дней = 646 771,07 руб.

Просрочка выполнения оставшихся не выполненными работ на сумму 2 631 557,54 руб. с 01.09.2021 по 31.03.2022 составляет 212 дней и с 02.10.2022 по 10.01.2023 составляет 101 день.

Таким образом, размер неустойки за нарушение срока выполнения оставшихся работ составляет 823 677,50 руб.

Общий размер неустойки за нарушение обязательств по Дополнительному соглашению № 7 к Договору составляет 269 832,67 руб. + 452 155,97 руб. + 513 173,49 руб. + 646 771,07 руб. + 823 677,50 руб. = 2 705 610,70 руб.

За период действия Договора подряда Подрядчиком выполнено и Генподрядчиком принято по Договору и дополнительным соглашениям к нему работ на общую сумму 6 282 248,90 руб. + 1 260 303,09 руб. + 5 793 278,28 руб. + 9 399 865,48 руб. + 4 863 794,54 руб. = 27 599 490,29 руб.

В соответствии с п. 1.3 и п. 4.2 Договора, Генподрядчиком производится удержание суммы гарантийного удержания в размере 5 % от стоимости выполненных работ (без учета стоимости материалов и оборудования), что составило 1 244 665,99 руб., которые подлежат возврату Подрядчику по завершении гарантийного периода (при отсутствии дефектов/недостатков в работах) и не включаются в сумму окончательного расчета.

К выплате Подрядчику причитается 27 599 490,29 руб. - 1 244 665,99 руб. = 26 354 824,30 руб.

Генподрядчиком произведено оплат на общую сумму 25 481 430,05 руб.:

- 500 000,00 руб. (платежное поручение № 116 от 10.02.2021)

- 1 000 000,00 руб. (платежное поручение № 244 от 05.03.2021)

- 472 287,74 руб. (платежное поручение № 245 от 05.03.2021)

- 103 671,36 руб. (платежное поручение № 423 от 06.04.2021)

- 644 826,72 руб. (платежное поручение № 424 от 06.04.2021)

- 1 743 556,02 руб. (платежное поручение № 511 от 09.04.2021)

- 1 085 600,42 руб. (платежное поручение № 624 от 27.04.2021)

- 206 317,56 руб. (платежное поручение № 708 от 21.05.2021)

- 2 933 785,14 руб. (платежное поручение № 709 от 21.05.2021)

- 1 899 689,31 руб. (платежное поручение № 830 от 15.06.2021)

- 68 410,52 руб. (платежное поручение № 919 от 24.04.2021)

- 869 835,84 руб. (платежное поручение № 999 от 12.07.2021)

- 2 248 605,62 руб. (платежное поручение № 1035 от 20.07.2021)

- 803 924,36 руб. (платежное поручение № 1141 от 05.08.2021)

- 2 354 778,60 руб. (платежное поручение № 1142 от 05.08.2021)

- 818 639,86 руб. (платежное поручение № 1284 от 24.08.2021)

- 422 128,90 руб. (платежное поручение № 1285 от 24.08.2021)

- 2 000 000,00 руб. (платежное поручение № 1382 от 17.09.2021)

- 1 000 000,00 руб. (платежное поручение № 1198 от 25.10.2021)

- 500 000,00 руб. (платежное поручение № 1199 от 25.10.2021)

- 2 000 000,00 руб. (платежное поручение № 1560 от 25.11.2021)

- 1 805 372,08 руб. (платежное поручение № 1663 от 27.12.2021).

Таким образом, задолженность генподрядчика перед Подрядчиком за выполненные работы составила 26 354 824,30 руб. - 25 481 430,05 руб. = 873 394,25 руб.

В ходе выполнения работ в связи с допущенными Подрядчиком нарушениями к последнему были применены штрафные санкции в сумме 1 571 041,59 рублей на основании подписанных обеими сторонами актов :

- Акт № 158 от 30.11.2021 на сумму 40 000,00 руб.

- Акт № 33 от 16.03.2022 на сумму 626 446,00 руб.

- Акт № 34 от 16.03.2022 на сумму 130 000,00 руб.

- Акт № 35 от 16.03.2022 на сумму 721 615,77 руб.

Письмом № СД-2/01 от 11.01.2023 Генподрядчик в соответствии с п. 4.5 Договора подряда и ст. 410 Гражданского кодекса РФ уведомил о проведении зачета встречных однородных требований – задолженности за выполненные работы и штрафных санкций, указанных в подписанных сторонами актах. Таким образом, задолженность Генподрядчика перед Подрядчиком за фактически выполненные и принятые работы отсутствует.

В соответствии с п. 26.1.10 Договора, в случае если Генподрядчик откажется от исполнения Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в п. 30.1, Подрядчик обязан уплатить Генподрядчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Договора.

Полагая размер неустойки в 10 % высоким, Истцом принято решение о снижении размера неустойки до 1 %. Таким образом, размер неустойки по п. 26.1.10 Договора подряда № СД-ДП-3-21 от 26.01.2021 составляет 6 309 468,70 руб. х 1 % = 63 094,69 руб.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесённые лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

р е ш и л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Профспецстрой» (ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сочи Девелопмент» (ИНН <***>) неустойку в размере 2 768 705,39 руб., нетоработанный аванс в размере 206 317,56 руб., сумма компенсации потребленной энергии в размере 21 080 руб., стоимость невозвращенного давальческого материала в размере 4 958 188,06 руб., стоимость невозвращенного инструмента в размере 842 318,96 руб., государственную пошлину в размере 61 433 руб.

В остальной части иска – отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд, вынесший решение.

Судья В.С. Чуриков