Резолютивная часть решения от 13 декабря 2023 г. по делу № А40-143933/2023

43_37921801


АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е ( в порядке ст. 176 АПК РФ)

13. 12. 2023 года. Дело № А40-143933/23-43-1155 Арбитражный суд г. Москвы

в составе председательствующего Романова О.В., единолично, протокол судебного заседания вёл помощник судьи Гусейнова К.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО " ИнвестЭнергоСтрой 1 " (ОГРН <***>)

к ООО " Международная строительная компания " (ОГРН <***>) о взыскании 9 464 514 руб. 29 коп. – долга, убытков, неустоек,

с участием представителей: от истца – не явился, от ответчика – ФИО1, доверенность б/н от 16.11.2023г.

Руководствуясь статьями 41, 49, 65, 66, 71, 75, 81, 102-104, 110, 112, 121-124, 125, 126, 129, 132, 155, 156, 159, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Заявление истца об уточнении исковых требований, в соответствии с которым просит взыскать с ответчика 11 060 893 руб. 39 коп., в том числе: 2 077 205 руб. 00 коп. – долга, 1 020 373 руб. 20 коп. – долга за дополнительные работы, 115 260 руб. 00 коп. – стоимости материалов, 3 756 руб. 94 коп. – стоимости оборудования, 262 500 руб. 00 коп. – арендной платы, 7 581 798 руб. 25 коп. – неустойки принять.

Встречное исковое заявление ООО " Международная строительная компания " к ООО " ИнвестЭнергоСтрой 1 " об обязании ООО " ИнвестЭнергоСтрой 1 " сдать ООО " Международная строительная компания " выполненные работы по акту о приемке выполненных работ, справке о стоимости выполненных работ и о взыскании 543 430 руб. 18 коп. – неустойки возвратить ООО " Международная строительная компания ".

Возвратить ООО " Международная строительная компания " (ОГРН <***>) из федерального бюджета РФ, уплаченную по платежному поручению № 4681 от 12.12.2023 г., госпошлину в сумме 19 869 руб. 00 коп., в связи с возвратом встречного искового заявления.

Взыскать с ООО " Международная строительная компания " (ОГРН <***>):

- в пользу ООО " ИнвестЭнергоСтрой 1 " (ОГРН <***>) 2 151 568 руб. 94 коп., в том числе: 2 077 205 руб. 00 коп. – долга, 74 363 руб. 94 коп. – неустойки;

- в доход федерального бюджета РФ госпошлину в сумме 15 230 руб. 22 коп.

Требования истца о взыскании 1 020 373 руб. 20 коп. – долга за дополнительные работы, 115 260 руб. 00 коп. – стоимости материалов, 3 756 руб. 94 коп. – стоимости оборудования, 262 500 руб. 00 коп. – арендной платы, 7 507 434 руб. 31 коп. – неустойки оставить без удовлетворения в отнесением на истца соответствующей части расходов по уплате госпошлины.

Взыскать с ООО " ИнвестЭнергоСтрой 1 " (ОГРН <***>) в доход федерального бюджета РФ госпошлину в сумме 63 074 руб. 25 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья О.В. Романов