СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 10 июня 2020 г. по делу № А56-115341/2019

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

4041/2020-224656(2)

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Резолютивная часть решения

10 июня 2020 года. Дело № А56-115341/2019

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ВодоСтройПроект» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление - Юнтолово»: 12 681 543,69 руб., в том числе:

- 10 509 224,81 руб. неосновательного обогащения;

- 28 849,21 руб. неустойки за расторжение договора № 302-Ю-I,уч.5-СМУ от 04.04.2019;

- 576 984,28 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору № 302-Ю-I,уч.5-СМУ от 04.04.2019;

- 14 850,43 руб. неустойки за просрочку возврата неотработанного аванса по договору № 302-Ю-I,уч.5-СМУ от 04.04.2019;

- 72 092,35 руб. неустойки за расторжение договора № 306-Ю-I,уч.5-СМУ от 15.04.2019;

- 1 441 846,92 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда № 306-Ю-I,уч.5-СМУ от 15.04.2019;

- 37 695,69 руб. неустойки за просрочку возврата неотработанного аванса по договору № 306-Ю-I,уч.5-СМУ от 15.04.2019;

- 86 408 руб.в качестве возмещения судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья Стрельчук У.В.

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 13.06.2019 9:42:36

Кому выдана Стрельчук Ульви Валериевна