Решение от 11 июня 2019 г. по делу № А40-41844/2019

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-41844/19-105-236
11 июня 2019 года
г.Москва



Резолютивная часть решения объявлена 06 июня 2019 года

Полный текст решения изготовлен 11 июня 2019 года


Арбитражный суд в составе судьи Никоновой О.И.

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению)

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАНТ" (199004, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, ЛИНИЯ 3-Я В.О., ДОМ 52, ЛИТЕРА А, ОФИС 2Н, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 11.04.2007, ИНН: <***>)

ответчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБУСТРОЙСТВА ВОЙСК" (119021, МОСКВА ГОРОД, ПРОСПЕКТ КОМСОМОЛЬСКИЙ, ДОМ 18, СТРОЕНИЕ 3, , ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 08.07.2009, ИНН: <***>)

О взыскании 2 976 765 руб. 73 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных по 24.01.2019г., процентов по ст.395 ГК РФ, начисленных с 25.01.2019г. до момента фактического исполнения обязательств.

при участии представителей:

от истца-Орифова Д.Л. дов от 21.12.2018 г.

от ответчика –ФИО2 дов от 27.11.2018 г.

У С Т А Н О В И Л:

ООО "АТЛАНТ" обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с иском, с учетом увеличения размера исковых требований, принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ, к АО "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБУСТРОЙСТВА ВОЙСК" о взыскании 3 182 282 руб. 01 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 14.02.2018г. по 05.04.2019г.

Истец поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик против удовлетворения исковых требований возражал.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителя истца и ответчика, оценив представленные доказательства, суд считает требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между ООО «Атлант» (далее Подрядчик) и АО «ГУОВ» (далее Генподрядчик) заключен договор № 2015/2-20 от 05.02.2015г. на выполнение работ по текущему ремонту объектов военных городков Мурманской области в г. Щук-Озеро, п. Спутник, п. Оленья Губа, п. Гаджиево (далее – Договор).

В соответствии с п. 1.3 Дополнительного соглашения № 6 от 11.08.2017 года к Договору цена Договора 583 143 369 руб. 41 коп.

Обязательства по Договору исполнены в полном объеме на сумму 570 779 562 руб. 58 коп.

В соответствии с п. 4.5 Договора окончательный расчет по Договору производиться в течение 90 (девяноста) рабочих дней с момента подписания Сторонами Итогового акта приемки выполненных работ. Последний итоговый акт приемки выполненных работ Сторонами подписан 30.07.2017 года. Генподрядчик обязан был оплатить выполненные работы не позднее 05.12.2017 года.

Ответчиком обязательства по договору в полном объеме не исполнены.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 31.07.2018 г. по делу №А40-78403/18 с АО «ГУОВ» в пользу ООО «Атлант» взыскана сумма задолженности в размере 49.459.839,05 руб., расходы по госпошлине 72.460 руб.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.10.2018 г. по делу №А40-78403/18, Решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Обстоятельства нарушения должником своих обязательств установлены во вступившем в законную силу Решением Арбитражного суда города Москвы от 31.07.2018 г. по делу №А40-78403/18, и повторному доказыванию в силу ч. 2 ст. 69 АПК РФ не подлежит.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

После вступления Решения Арбитражного суда города Москвы от 31.07.2018 г. по делу №А40-78403/18 в законную силу задолженность была полностью оплачена.

Истец заявил требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 3 182 282 руб. 01 коп. за период с 14.02.2018г. по 05.04.2019г. представил расчет.

При просрочке платежа поставщику кредитор вправе получить с должника проценты на суммы долга за период пользования денежными средствами, начиная со дня, следующего за днем установленного договором срока по день уплаты включительно (п. п. 1, 3 ст. 395 Гражданского кодекса РФ).

При расчете процентов за просрочку оплаты, в котором не предусмотрена ответственность покупателя за просрочку оплаты, надо применять ставку рефинансирования Банка России в размере 8,25%, начиная с 1 июня 2015 г. кредитор должен учитывать средние ставки банковского процента по вкладам физических лиц, опубликованные на официальном сайте Банка России по федеральным округам, а с 01 августа 2016 года размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Изменения внесены Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации", Постановлением Пленума Верховного суда РФ от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», Федеральным законом от 3 июля 2016 года №315-ФЗ «О внесении изменений в часть первую гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Начисление процентов произведено истцом обоснованно, так как факт нарушения денежного обязательства ответчиком перед истцом подтвержден материалами дела и соответствует требованиями ст. 395 ГК РФ, в связи с чем суд взыскивает с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 3 182 282 руб. 01 коп. за период с 14.02.2018г. по 05.04.2019г.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ суд относит на ответчика расходы по госпошлине в сумме 37 884 руб. 00 коп. Госпошлина, с увеличенной цены иска, в сумме 1 027 руб. 00 коп. подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

На основании ст. ст. 8, 12, 309, 310, 395 ГК РФ, и руководствуясь ст.ст. 41, 49, 65, 68, 71, 75, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБУСТРОЙСТВА ВОЙСК" в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАНТ" проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 3 182 282 руб. 01 коп. (Три миллиона сто восемьдесят две тысячи двести восемьдесят два рубля одна копейка), расходы по государственной пошлине в размере 37 884 руб. (Тридцать семь тысяч восемьсот восемьдесят четыре рубля)

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБУСТРОЙСТВА ВОЙСК" в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 027 руб. (Одна тысяча двадцать семь рублей)

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.


Судья:

О.И. Никонова