Резолютивная часть решения от 9 ноября 2023 г. по делу № А57-22964/2022

487/2023-305605(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-22964/2022
город Саратов
09 ноября 2023 года
Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Аридаль» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку за нарушение обязательств по договору № 19201873759625541664000000/М0-2019/Т41/14-2/68 от 18.07.2019 в размере 3 270 588 руб. 72 коп.; судебные расходы по оплате госпошлины в размере 21 040 руб. 77 коп.; в удовлетворении остальной части требований отказать.

Возвратить Федеральному государственному унитарному предприятию «Главное управление специального строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 21 433 руб., уплаченную по платежному поручению № 95146 от 19.08.2022. Выдать справку.

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Аридаль» (ОГРН <***>, ИНН <***>) задолженность по договору субподряда № 19201873759625541664000000/МО-2019/Т-41/142/68 от 18.07.2019 в размере 1 164 236 руб. с учетом НДС 20%.; проценты в порядке ст.395 ГК РФ в сумме 98 673 руб., с последующим начислением с 10.10.2023 за каждый день просрочки по день фактической оплаты долга исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в соответствующие периоды; судебные расходы по оплате госпошлины в размере 25 412 руб. 61 коп.; расходы по оплате судебной экспертизы в размере 127839 руб. 92 коп.; в удовлетворении остальной части требований отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Аридаль» (ОГРН 1062130008005, ИНН 2130005067) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 8 291 руб., уплаченную по платежному поручению № 820 от 25.11.2022. Выдать справку.

В результате зачета первоначального и встречного исков взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Аридаль» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>) денежные средства в размере 2 106 352 руб. 72 коп

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Аридаль» (ОГРН <***>, ИНН <***>) проценты в порядке ст.395 ГК РФ в сумме 98 673 руб., с последующим начислением с 10.10.2023 за каждый день просрочки по день фактической оплаты долга исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в соответствующие периоды; расходы по оплате судебной экспертизы в размере 127839 руб. 92 коп., расходы по оплате пошлины в размере 4371 руб. 84 коп.

Возвратить Федеральному государственному унитарному предприятию «Главное управление специального строительства» (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 21 433 руб., уплаченную по платежному поручению № 95146 от 19.08.2022. Выдать справку.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Аридаль» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 8 291 руб., уплаченную по платежному поручению № 820 от 25.11.2022. Выдать справку.

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме через Арбитражный суд Саратовской области.

Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО1