Резолютивная часть решения от 28 июня 2017 г. по делу № А64-2665/2017

138/2017-34532(2)

Арбитражный суд Тамбовской области 392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12 http://tambov.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

г. Тамбов «28» июня 2017 года Дело № А64-2665/2017

Арбитражный суд в составе: судьи Тишина А.А.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Петровой Е.В., рассмотрев в судебном заседании дело № А64-2665/2017 по исковому заявлению

Общества с ограниченной ответственностью «Энергетик-Б», г. Тамбов (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Строительное Управление Донское», Тамбовская область, с. Донское (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неустойки по договору подряда в размере 689 406 руб. 37 коп. при участии в предварительном судебном заседании: от истца: ФИО1 - представитель, доверенность от 21.01.2016 от ответчика: не явился, извещен Отводов не заявлено.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 49, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить в полном объеме.

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительное Управление Донское» (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Энергетик-Б» (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку по договору подряда № 14/07/1/30 от 14.07.2016 в размере 940 733,38 руб. за период с 11.10.2016 по 28.06.2017, начислять неустойку в размере 0,05% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная с 28.06.2017 до момента фактического исполнения обязательства.

3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительное Управление Донское» (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 21 815 руб.

Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу.

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в течение одного месяца со дня принятия в Девятнадцатый апелляционный арбитражный суд (394006, Воронеж, ул. Платонова, дом 8), а также в порядке кассационного обжалования в Арбитражный суд Центрального округа в течении двух месяцев со дня его вступления в законную силу, через арбитражный суд Тамбовской области.

28 июня 2017 года

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на интернет-сайтах Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда, Арбитражного суда Центрального округа.

Судья Тишин А.А.