Резолютивная часть решения от 27 сентября 2022 г. по делу № А41-66228/2020Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 73_12917720 Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А41-66228/20 27 сентября 2022 года г.Москва Арбитражный суд Московской области в составе судьи О.С. Гузеевой, при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "АДС" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО "ЗАВОД СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неустойки, При участии в судебном заседании сторон согласно протоколу от 27.09.2022 Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд В части взыскания неустойки по договору подряда № 9 от 03.06.2020 за период с 11.08.2020 по 21.07.2021 в размере 947 413,99 руб. отказать. Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. Судья О.С. Гузеева Суд:АС Московской области (подробнее)Истцы:ООО "Автодорстрой" (подробнее)Ответчики:ООО "Завод средств Автоматики" (подробнее)Судьи дела:Гузеева О.С. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
