Резолютивная часть решения от 7 ноября 2022 г. по делу № А63-4961/2022Арбитражный суд Ставропольского края (АС Ставропольского края) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть Дело № А63-4961/2022 г. Ставрополь 07 ноября 2022 года. Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Волошиной Л.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, ОГРН <***>, ИНН <***>, к федеральному государственному унитарному предприятию «Главное строительное управление Федеральной службы исполнения наказаний», Кабардино-Балкарская Республика, с. Каменка, ОГРН <***>, ИНН <***>, о взыскании 601 430 руб. 74 коп. неустойки, при участии представителя истца ФИО2 по доверенности от 13.11.2020 № вн-6-662, в отсутствие ответчика, в отсутствие извещенного ответчика. Руководствуясь статьями 110, 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ставропольского края исковые требования удовлетворить полностью. Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Главное строительное управление Федеральной службы исполнения наказаний», Кабардино-Балкарская Республика, с. Каменка, ОГРН <***>, ИНН <***> в пользу управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, ОГРН <***>, ИНН <***>, 601 430 руб. 74 коп. неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту от 28.11.2019 № 339 за период с 02.06.2020 по 11.10.2021. Исполнительный лист не выдавать. Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа при условии, что решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Судья Л.Н. Волошина Суд:АС Ставропольского края (подробнее)Истцы:Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю (подробнее)Ответчики:ФГУП "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ" (подробнее)Судьи дела:Волошина Л.Н. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
