Решение от 20 мая 2024 г. по делу № А56-8380/2024

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-8380/2024
21 мая 2024 года
г.Санкт-Петербург



Резолютивная часть решения объявлена  21 мая 2024 года.

Полный текст решения изготовлен  21 мая 2024 года.


Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сухаревской Т.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сусловой В.И.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску публичного акционерного общества  "Россети Ленэнерго" (ОГРН:  <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Евростандарт" (ИНН <***>)

о взыскании

при участии: согласно протоколу с/з

установил:

Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Евростандарт" о взыскании 46 394,03 руб. пени по договору подряда от 28.02.2022 № 22-2188 по заявке от 04.08.2022 № 2/22-4102.

Определением суда от 22.02.2024 исковое заявление принято  к рассмотрению в общем порядке искового производства, назначено предварительное судебное заседание и судебное заседание.

В судебном заседании 25.04.2024 присутствовал представитель истца, настаивал на удовлетворении исковых требований.

В судебное заседание ответчик не явился.

В настоящем судебном заседании представитель истца настаивал на удовлетворении требований.

Представитель ответчика, извещенный судом надлежащим образом, в судебное заседание не явился, отзыв не представил.

В судебном заседании, ввиду отсутствия возражений сторон, против рассмотрения дела по существу в настоящем судебном заседании, суд, в порядке части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, посчитал возможным завершить предварительное судебное заседание и начать рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции.

В обоснование иска указано, что между ПАО «Россети Ленэнерго» (Заказчик) и ООО «ЕвроСтандарт»  (Подрядчик) заключен договор подряда от 28.02.2022 № 22-2188 и заявка от 04.08.2022 № 2/22-4102, согласно которой Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить комплекс работ по титулу: «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ (716 точек учета) (2022-2023 год 74 прибор учета, 34 комплекта ТТ, 4 ТН ЛО); Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ  при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ ( 148 точек учета) (2022-2023 год 28 приборов, 18 комплектов ТТ, 14 ТН учета ЛО); Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 35 кВ (8 точек учета) (2022-2023 год 2 точки учета ЛО); Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 110 кВ (12 точек учета) (2022-2023 год 4 точки учета ЛО) (212096)», включающий:

- проектные и изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы с поставкой оборудования (при необходимости);

- пуско-наладочные работы;

- ввод объекта в эксплуатацию,  сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Согласно условиям Заявки, срок завершения выполнения работ по Договору – не позднее 31.12.2022.

Работы выполнены 20.11.2023, что подтверждается актом ПИР от 20.11.2023 № 1-1 и КС-3 от 20.11.2023.

В разделе 8 Договора предусмотрена ответственность сторон за нарушение обязательств.

При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты санкций, перечисленных в настоящем пункте, а Подрядчик, в случае наличия соответствующего требования Заказчика обязан уплатить:

8.1.1. За несоблюдение срока начала и /или окончания работ, в том числе по этапам –пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены Заявки за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Таким образом, общая сумма пени по п. 8.1.1 составляет: 46 394,03 р.

В целях досудебного урегулирования спора в адрес Поставщика направлена претензия от 07.12.2023 № ЛЭ/06-21/1092. Ответчик направил ответ на претензию от 12.01.2024 № ЛЭ/06-21/2 в котором не отрицал наличие просрочки.

Изложенное явилось основанием для предъявления иска.

В пункте 1 статьи 329 ГК РФ установлено, что исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Поскольку ответчик допустил просрочку, следует признать, что пени начислены обоснованно.

Расчет ответчик не оспорил, о снижении пени не заявил.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Евростандарт" (ИНН <***>) в пользу публичного акционерного общества  "Россети Ленэнерго" (ОГРН:  <***>) 46 394,03 руб. пени, а также расходы по уплате госпошлины в размере               2 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.


Судья                                                                            Сухаревская Т.С.