Решение от 11 декабря 2023 г. по делу № А56-74605/2022

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-74605/2022
11 декабря 2023 года
г.Санкт-Петербург


Резолютивная часть решения объявлена 04 декабря 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 11 декабря 2023 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Кузнецова М.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ Т" (адрес: Россия 192102, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Бухарестская ул, д. 24 к. 1 литера А, вход 19-н помещ. 11, офис №503-1, ОГРН:1133443002230);

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКС" (адрес: Россия 192236, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, УЛ.. БЕЛЫ КУНА, Д. 30, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 25Н, ОФИС 1402, ОГРН: 1167847397948);

третье лицо: Акционерное общество "Трест-36" (адрес: Россия 191186, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, наб.канала Грибоедова, д.25, ОГРН: 1027809240381)

о взыскании 5 444 260руб. 95коп.

при участии

- от истца: представитель ФИО3 (дов. от 03.03.2023г.)

- от ответчика: представители ФИО4 (дов. от 15.08.2022г.), ФИО5 (дов. от 14.12.2022г.)

- от третьего лица: не явился (извещен)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Пром Т» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «ТКС» (далее – ответчик) о взыскании 1 059 525 руб. 54 коп. неосновательного обогащения по договору субподряда № 23/07- СУБ от 23.07.2021г. и 4 384 735 руб. 41 коп. неустойки за нарушение срока окончания выполнения полного комплекса работ по договору субподряда.

В связи с тем, что в производстве Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, по иску ответчика к истцу, находилось дело № А56-77630/2022, о взыскании задолженности по договору субподряда № 23/07-СУБ от 23.07.2021 г., в размере 6 232 191 руб7 14 коп. истцом было заявлено ходатайство об объединении в одно производство дела № А56- 74605/2022 и № А56-77630/2022.

Определением суда от 10 октября 2022 года дела № А56-74605/2022 и № А56-77630/2022 объединены в одно производство для совместного рассмотрения под номером № А56-74605/2022.

Определением суда от 06 марта 2023 года, по ходатайству истца, к участию в деле в качестве третьего лица привлечено Акционерное общество «Трест-36», права и обязанности которого могут быть затронуты судебным актом по делу.

Ответчик возражал относительно удовлетворения предъявленного к нему иска по основаниям, изложенным в отзыве, в том числе ссылаясь на то, что подрядчиком (истцом) не доказано выполнение работ субподрядчиком (ответчиком) на меньшую сумму, просил учесть не значительный срок просрочки исполнения обязательств, и завышенный размер установленной договором неустойки, в связи с чем просил применить ст. 333 ГК РФ для уменьшения ее размера соразмерно последствиям нарушения обязательства.

Истец исковые требования уточнил просил взыскать с ответчика 546 178 рублей 25 копеек неосновательного обогащения, 5 585 828 рублей 86 копеек неустойки, против иска ответчика возражал.

Третье лицо представило отзыв, поддержав требования истца, ссылаясь на то, что работы фактически выполнялись ответчиком из материалов, закупленных истцом по требованию ответчика, на объект указанные материалы завозились истцом с последующей передачей ответчику для выполнения работ, что подтверждается в том числе актами выборочного входного контроля материалов, копии которых представлены в материалы дела.

Заявление ООО «ТКС» об увеличении исковых требований – отклонить, поскольку предъявлены ранее не заявленные требования, которые могут быть предъявлены самостоятельным иском.

Заслушав мнения сторон и исследовав материалы дела, арбитражный̆ суд установил следующее.

Между истцом и ответчиком, был заключён Договор субподряда No 23/07-СУБ от 23 июля 2021 года (далее - Договор) на выполнение комплекса работ по благоустройству территории на объекте: жилые дома блокированной застройки на земельном участке по адресу: <...> уч. 4 (юго-западнее дома 28, литера А по 1-й Никитинской улице), корпус 2, корпус 3 (далее - Объект).

Договором установлена цена, которая является твёрдой и составляет 7 943 361 рублей 25 копеек., в т.ч. НДС (20%) в размере 1 323 893 рублей 54 копейки. В соответствии с графиком выполнения работ, все работы должны быть выполнены до 19.09.2021 г. Дополнительным соглашением от 01.10.2021 года, в Договор были внесены изменения в части сроков выполнения работ (перенесён на 25.10.2021 года) и полной стоимости работ, которая в итоге составила 9 067 904 рублей. Пунктом 3.3. Договора предусмотрено, что стоимость работ включает в себя все затраты Ответчика, материалы необходимые для выполнения работ и осуществления всех прочих функций. Однако из имеющихся в материалах дела доказательств следует, что фактически между сторонами сложились отношения, при которых работы, предусмотренные Договором, выполнялись из давальческого сырья, приобретённого истцом в счёт оплаты по Договору по письмам ответчика. Факт направления соответствующих писем подтверждаются перепиской сторон где с электронного адреса ответчика tks_stroyspb@mail.ru указанного в Договоре, на электронный адрес истца office@promt.group, так же указанный в Договоре, направлялись письма с просьбой в счёт договора оплатить материалы и услуги. Данный факт установлен и подтверждён нотариально, а именно нотариальным протоколом осмотра доказательств произведённым нотариусом ФИО6 от 30.06.2023 года и нотариальным протоколом осмотра доказательств произведённым нотариусом ФИО7 от 21.07.2023 года. Факт оплаты истцом материалов и услуг на объект подтверждается имеющимися в деле платёжными документами указанным в нижеприведённой таблице, где оплата по счёту соответствует запросу ответчика:

ДАТА

№ платежного поручения

КОНТРАГЕНТ, КОТОРОМУ ПРОИЗВОДИЛАСЬ ОПЛАТА

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА В ПЛАТЕЖНОМ ПОРУЧЕНИИ

СУММА ПО ПЛАТЕЖНОМУ ПОРУЧЕНИЮ

СУММА ПО ЗАКРЫВАЮЩИМ ДОКУМЕНТАМ

№ ПИСЬМА ОТ ТКС

02.08.2021

752

АО "АРЕАН-ГЕОСИНТЕТИКС"

Оплата по счету №1210 от 30.07.2021г., нетканое полотно, В том числе НДС 20 % - 21456.27 рублей.

128 737,60

128 737,60

Д-15 от 02.08.2021

05.08.2021

767

МЕТАЛЛСЕРВИС-МОСКВА ООО

Оплата по счету №4704367 от 29.07.2021г. за арматуру, В том числе НДС 20 % - 9797.92 рублей.

58 787,50

60 037,50

Д-15 от 02.08.2021

06.08.2021

16

ПРОМЫШЛЕННЫЕ БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ООО

Оплата по счету№ 146 от 29. 07. 21г. за бордюр и плиты бетонные, в т. ч. НДС 151275 руб.

907 650,00

907 650,00

Д-16 от 11.08.2021

06.08.2021

18

ПТК Объединенные ресурсы ООО

Оплата по счету№ 2004 от 05. 08. 21г. за камень гранитный и доставку, в т. ч. НДС 14033. 33 руб.

84 200,00

84 200,00

Д-16 от 11.08.2021

06.08.2021

28

РМК-ПРОЕКТ ООО

Оплата по счету№ 3871 от 06. 08. 21г. за сваю винтовую и оголовок ( РМК/ЮЛ- 2191/ 21), в т. ч. НДС 16758 руб.

100 548,00

100 918,40

Д-16 от 11.08.2021

06.08.2021

29

БИС ООО

Оплата по счету№ УТ- 693 от 06.08. 2021г. заплиты пеноплэкс, в т. ч. НДС 14172. 67 руб.

85 036,00

85 036,00

Д-16 от 11.08.2021

10.08.2021

41

НЕРУД ПРОМ ООО

Оплата по счету №НФНФ-568 от 10.08.2021г. за щебень, в т.ч. НДС 20833.33 руб.

125 000,00

142 550,00

Д-16 от 11.08.2021

23.08.2021

243

ПЭ-АШ ФАКТОР

Оплата по счету-оферте №5174 от 20.08.2021г. за трубу, муфту и кольцо,. в т.ч. НДС 2962.67 руб

17 776,00

17 776,00

Д-18 от 20.08.2021

25.08.2021

256

СТАНДАРТПАРК ООО

Частичная оплата по счету №РП-2817 от 19.08.2021 за лоток, решетку, крепеж, герметик и заглушку, в т.ч. НДС 16666.67 руб.

100 000,00

100 000,00

Д-18 от 20.08.2021

30.08.2021

280

ПО ПЕТЕРБУРГСКИЙ БЕТОН ООО

Оплата по счету №919 от 30.08.2021 за бетон, его доставку и подачу трубой, в т.ч. НДС 4033.33 руб.

24 200,00

26 200,00

Д-19 от 30.08.2021

03.09.2021

355

СТК ГРАНД ООО

Частичная оплата по счету № 2588 от 02.09.2021 г. за услуги экскаватора-погрузчика, в т.ч. НДС 13750 руб.

82 500,00

данные в реестре *

Д-20 от 08.09.2021

08.09.2021

394

СТК ГРАНД ООО

Частичная оплата по счету № 2588 от 02.09.2021 г. за услуги экскаватора-погрузчика, в т.ч. НДС 13750 руб.

82 500,00

данные в реестре *

Д-20 от 08.09.2021

10.09.2021

417

Торговый дом ИЛИОН ООО

Оплата по счету №16310 от 10.09.2021г. за люк и доставку, в т.ч. НДС 4891.67 руб.

29 350,00

29 350,00

Д-21 от 10.09.2023

13.09.2021

438

Центр аренды строительной техники ООО (ЦАСТ)

Оплата по договору УС с покупателем (счет № 3528 от 09.09.2021 г. - услуга манипулятора), в т.ч. НДС 5333.33 руб.

32 000,00

36 000,00

Д-21 от 10.09.2023

14.09.2021

473

Торговый дом АЛЬФАЦЕМ ООО

Оплата по счету №9672 от 13.09.2021г. за щебень, в т.ч. НДС 6933.33 руб.

41 600,00

37 200,00

Д-22 от 20.09.2021

14.09.2021

478

НЕРУД ПРОМ ООО

Оплата по счету №НФНФ-644 от 14.09.2021г. за песок, в т.ч. НДС 7733.33 руб.

46 400,00

45 760,00

Д-22 от 20.09.2021

20.09.2021

522

Арт-Бетон 78 ООО

Оплата по счету №1665 от 17.09.2021г. за желоба и поддоны, в т.ч. НДС 2058.33 руб.

12 350,00

12 350,00

Д-22 от 20.09.2021

21.09.2021

541

Строительный Торговый Дом Петрович ООО

Оплата по счету №ЯЭ01978787 от 21 сентября 2021 г. (цемент, лента, маркер, перчатки и рулетка), в т.ч. НДС 3197.8 руб.

19 186,80

19 186,80

Д-23 от 21.09.2023

21.09.2021

546

СТК ГРАНД ООО

Оплата по счету №2716 от 14.09.2021 г. за услуги экскаватора-погрузчика, в т.ч. НДС 13750 руб.

82 500,00

данные в реестре *

Д-24 от 22.09.2021

23.09.2021

566

СТРАТЕГСТРОЙНЕРУД ООО

Оплата по счету №2 от 21.09.2021г. за песок, в т.ч. НДС 4033.33 руб

24 200,00

24 200,00

Д-24 от 22.09.2021

24.09.2021

571

Центр аренды строительной техники ООО (ЦАСТ)

Оплата по договору УС с покупателем (счет № 3623 от 09.09.2021 г. - услуга манипулятора), в т.ч. НДС 666.67 руб.

4 000,00

0,00

Д-22 от 20.09.2021

24.09.2021

581

СТРАТЕГСТРОЙНЕРУД ООО

Оплата по счету №3 от 24.09.2021г. за щебень, в т.ч. НДС 4033.33 руб.

81 000,00

81 000,00

Д-25 от 28.09.2021

24.09.2021

585

Строительный Торговый Дом Петрович ООО

Оплата по счету №ЯЭ01987979 от 24.09.2021 г. за трубу, муфту, геотекстиль, в т.ч. НДС 3118.63 руб.

18 711,80

18 711,80

Д-25 от 28.09.2021

29.09.2021

601

СТК ГРАНД ООО

Оплата по счету № 2876 от 27.09.2021 г. за услуги экскаватора-погрузчика, в т.ч. НДС 14200 руб.

85 200,00

данные в реестре *

Д-25 от 28.09.2021

29.09.2021

602

Строительный Торговый Дом Петрович ООО

Оплата по счету №ЯЭ01994415 от 27.09.2021 г. за пленку, гидроизоция, клей и доставку, в т.ч. НДС 13996.47 руб.

83 978,80

83 978,80

Д-25 от 28.09.2021

29.09.2021

603

БИС ООО

Оплата по счету №УТ-939 от 27.09.2021г. за плиты пеноплэкс, в т.ч. НДС 17464.47 руб.

104 786,80

104 786,80

Д-25 от 28.09.2021

04.10.2021

671

СТК ГРАНД ООО

Частичная оплата по счету № 2876 от 27.09.2021 г. за услуги экскаватора-погрузчика, в т.ч. НДС 13750 руб.

82 500,00

данные в реестре *

Д-25 от 28.09.2021

04.10.2021

672

Строительный Торговый Дом Петрович ООО

Оплата по счету №ЯЭ02004852 от 01 октября 2021 г. за арматуру, проволоку, диск алмазный и пр., в т.ч. НДС 10092.65 руб.

60 555,90

60 555,90

Д-26 от 01.10.2021

05.10.2021

20

НЕРУД ПРОМ ООО

Оплата задолженности по акту сверки № 1651 от 30 сентября 2021 г. (3 квартал 2021 г.), В т.ч. НДС 20% - 2131.67 руб.

12 790,00

12 180,00

Д-26 от 01.10.2021

06.10.2021

681

СТК ГРАНД ООО

Частичная оплата по счету № 2876 от 27.09.2021 г. за услуги экскаватора-погрузчика, в т.ч. НДС 13750 руб.

82 500,00

данные в реестре *

Д-26 от 01.10.2021

06.10.2021

682

СТАНДАРТПАРК ООО

Окончательная оплата по счету №РП-2817 от 19.08.2021 за лоток, решетку, крепеж, герметик и заглушку, в т.ч. НДС 82429.43 руб.

494 576,60

494 576,60

Д-26 от 01.10.2021

06.10.2021

683

СТ-ГРУПП ООО

Оплата по счету №139 от 20.08.2021г. за лотки, решетки, крепежи и заглушки, в т.ч. НДС 20733.33 руб.

124 400,00

124 400,00

Д-26 от 01.10.2021

06.10.2021

685

СТРАТЕГСТРОЙНЕРУД ООО

Оплата по счету №9 от 06.10.2021г. за щебень и строительный песок, в т.ч. НДС 4033.33 руб.

115 900,00

115 900,00

Д-28 от 06.10.2021

11.10.2021

66

СТК ГРАНД ООО

Оплата по счетам № 2876 от 27.09.2021 за услуги экскаватора-погрузчика, в т.ч. НДС 28061.11 руб.

168 366,70

данные в реестре *

Д-25 от 28.09.2021

12.10.2021

65

СТРАТЕГСТРОЙНЕРУД ООО

Оплата по счету №10 от 08.10.2021г. за песок строительный, В т.ч. НДС 20% - 8066.67 руб.

48 400,00

48 400,00

Д-28 от 11.10.2021

12.10.2021

67

ПТК Объединенные ресурсы ООО

Оплата по счету № 2968 от 8 октября 2021 г. за камень гранитный, В т.ч. НДС 20% - 1100 руб.

6 600,00

6 600,00

Д-28 от 11.10.2021

12.10.2021

68

САТУРН СПБ ООО

Оплата по счету №318093 от 11.10.2021 за цемент, люки, диски алмазные, крышки колодца и пр., В т.ч. НДС 20% - 5567.27 руб.

33 403,62

33 403,62

Д-28 от 11.10.2021

14.10.2021

109

БетоНИКА ООО

Оплата по счету № ЦБ-Б29646 от 14 октября 2021 г. за бетон, доставку бетона и подачу трубой, В т.ч. НДС 20% - 4441.67 руб.

26 650,00

26 949,88

Д-29 от 14.10.2021

15.10.2021

148

ЛЕНСВАИ ООО

Оплата по счету №739 от 15 октября 2021 г. за сваи и оголовок, В т.ч. НДС 20% - 3041.67 руб.

18 250,00

18 250,00

Д-30 от 15.10.2021

15.10.2021

149

АРММСТРОЙТЕХ ООО

Оплата по счету № 651 от 15 октября 2021 г. за аренду виброплиты, В т.ч. НДС 20% - 1416.67 руб.

8 500,00

8 500,00

Д-30 от 15.10.2021

19.10.2021

166

СТК ГРАНД ООО

Оплата по счету №3060 от 11.10.2021г за услуги экскаватора-погрузчика, В т.ч. НДС 20% - 13750 руб.

82 500,00

данные в реестре *

Д-28 от 11.10.2021

20.10.2021

177

БетоНИКА ООО

Оплата по счету № ЦБ-Б30190 от 19 октября 2021 г. за бетон, доставку бетона и подачу трубой, В т.ч. НДС 20% - 677 0.83 руб.

40 625,00

43 835,50

Д-32 от 20.10.2021

20.10.2021

178

Горстройдеталь ООО

Оплата по Договору №259 от 19.10.202 1 г. (счет № 181 от 19 октября 2021 г. за услуги асфальтоукладчика, перевозк у и услуги катка), В т.ч. НДС 20% - 196 66.67 руб.

118 000,00

118 000,00

Д-32 от 20.10.2021

20.10.2021

179

БЕАТОН АО

Оплата по счету №А-00038708 от 19.1 0.2021г. бетон и работу СС, В т.ч. НДС 20% - 3753.33 руб

22 520,00

22 520,00

Д-32 от 20.10.2021

20.10.2021

180

ГЕОЭТАЛОН ООО

Оплата по Договор-счету № 3690 от 18 октября 2021 г. за геотекстиль и доставку, В т.ч. НДС 20% - 4664.67 руб.

27 988,00

27 988,00

Д-31 от 18.10.2021

20.10.2021

181

САТУРН СПБ ООО

Оплата по счету №328603 от 19.10.202 1 за доску обрезную, плиту, саморезы и доставку, В т.ч. НДС 20% - 3251.44 ру б.

19 508,64

19 508,64

Д-32 от 20.10.2021

20.10.2021

182

СТРАТЕГСТРОЙНЕРУД ООО

Оплата по счету №14 от 20.10.2021г. за щебень, песок строительный и вывоз грунта, В т.ч. НДС 20% - 8580 руб.

51 480,00

55 880,00

Д-32 от 20.10.2021

20.10.2021

183

РУСЬАВТО ООО

Оплата по счету №38 от 19.10.2021г. за АБС (крупно-зернистый, мелкозернистый, плотный) и доставку, В т.ч. НДС 2 0% - 104900 руб.

629 400,00

629 400,00

Д-32 от 20.10.2021

22.10.2021

201

СТК ГРАНД ООО

Частичная оплата по счету №3221 от 2 2.10.2021г за услуги экскаватора-погрузчика, В т.ч. НДС 20% - 10312.5 руб.

61 875,00

61 875,00

Д-31 от 08.11.2023

22.10.2021

202

АРММСТРОЙТЕХ ООО

Оплата по счету № 660 от 21 октября 2 021 г. за аренду мотоплиты, В т.ч. НДС 20% - 600 руб.

3 600,00

3 600,00

Д-30 от 26.10.2021

22.10.2021

203

СТРАТЕГСТРОЙНЕРУД ООО

Оплата по счетам №14 от 20.10.2021г. (доплата за нерудные мат-лы и вывоз грунта) и №15 от 20.10.2021г. за щебен ь, щебеночно-песочную смесь и вывоз грунта , В т.ч. НДС 20% - 13420 руб

80 520,00

76 120,00

Д-33 от 22.10.2021

22.10.2021

204

БЕАТОН АО

Оплата по счету №А-00038756 от 22.1 0.2021г. бетон и работу СС, В т.ч. НДС 20% - 3753.33 руб.

22 520,00

22 520,00

Д-33 от 22.10.2021

26.10.2021

217

САТУРН СПБ ООО

Оплата по счету №336347 от 26.10.2021 за перчатки, цемент, диск алмазный, ремсостав и доставка, В т.ч. НДС 20% - 2213.6 руб.

13 281,60

13 281,60

Д-30 от 26.10.2021

26.10.2021

218

СТК ГРАНД ООО

Частичная оплата по счету №3221 от 22.10.2021г за услуги экскаватора-погрузчика, В т.ч. НДС 20% - 16666.67 руб.

100 000,00

данные в реестре *

Д-30 от 26.10.2021

01.11.2021

303

СТРАТЕГСТРОЙНЕРУД ООО

Оплата по счету №21 от 01.11.2021г. за щебень и песок строительный, В т.ч. НДС 20% - 13933.33 руб.

83 600,00

83 600,00

Д-31 от 08.11.2021

02.11.2021

312

САТУРН СПБ ООО

Оплата по счету №345022 от 02.11.202 1 за перчатки, чашку алмазную, битум, лопату совковую, пенополистирол и доставку, В т.ч. НДС 20% - 2171.16 руб.

13 026,96

13 026,96

Д-31 от 08.11.2021

12.11.2021

373

СТК ГРАНД ООО

Частичная оплата по счету №3390 от 08.11.2021г за услуги экскаватора-погрузчика, В т.ч. НДС 20% - 16500 руб.

99 000,00

данные в реестре *

Д-32 от 11.11.2021

12.11.2021

374

САТУРН СПБ ООО

Оплата по счету №355259 от 12.11.2021 за сверло по металлу, тачку строит-ую, чашку алмазную,лопату и доставку, В т.ч. НДС 20% - 2189.15 руб.

13 134,90

13 134,90

Д-33 от 13.11.2021

12.11.2021

375

СТРАТЕГСТРОЙНЕРУД ООО

Частичная оплата по счету №22 от 11.11.2021г. за щебень, щебеночно-песчаную смесь, грунт и вывоз грунта, В т.ч. НДС 20% - 23333.33 руб.

140 000,00

167 860,00

Д-33 от 13.11.2021

16.11.2021

383

ТехноРент ООО

Оплата по счету № 3629 от 15 ноября 2021 г. за аренду виброплиты и доставку, В т.ч. НДС 20% - 2350 руб.

14 100,00

14 600,00

Д-33 от 13.11.2021

16.11.2021

384

СТРАТЕГСТРОЙНЕРУД ООО

Оплата по счетам №22 от 11.11.2021г. (щебень, щебеночно-песчаная смесь, грунт и вывоз грунта; част. опл.) и №23 от 13.11.2021г. (песок), В т.ч. НДС 20% - 11940 руб.

71 640,00

53 600,00

Д-33 от 13.11.2021

16.11.2021

385

АРММСТРОЙТЕХ ООО

Оплата по счетам № 706 от 10 ноября 2021 г. и № 707 от 10 ноября 2021 г. за аренду виброплиты, В т.ч. НДС 20% - 4833.33 руб.

29 000,00

29 000,00

Д-32 от 11.11.2021

17.11.2021

428

Горстройдеталь ООО

Оплата по счету №207 от 15.11.2021г. за услуги катка, асфальтоукладичка и доставку, В т.ч. НДС 20% - 19166.67 руб.

115 000,00

130 000,00

Д-34 от 17.11.2021

17.11.2021

429

Горстройдеталь ООО

Оплата по Договору №259 от 19.10.2021 г. (счет № 181 от 19 октября 2021 г. за услуги асфальтоукладчика, перевозку и услуги катка), В т.ч. НДС 20% - 2500 руб.

15 000,00

15 000,00

Д-34 от 17.11.2021

17.11.2021

430

СЕМЕНА СПб ООО

Оплата по счету № 1124 от 11 ноября 2021 г. за травосмесь, В т.ч. НДС 20% - 1416.67 руб.

8 500,00

8 500,00

Д-32 от 11.11.2021

17.11.2021

431

СТК ГРАНД ООО

Частичная оплата по счету №3390 от 08.11.2021г за услуги экскаватора-погрузчика, В т.ч. НДС 20% - 8250 руб.

49 500,00

данные в реестре *

Д-32 от 11.11.2021

19.11.2021

718

Утиль Сервис+ ООО

Оплата по счету № 676 от 19 ноября 2021 г. за транспортные услуги, в т.ч. НДС 3000 руб.

18 000,00

18 000,00

Д-34 от 19.11.2021

22.11.2021

727

РУСЬАВТО ООО

Оплата по счету №45 от 19.11.2021г. за АБС крупно- и мелкозернистый, доставку и простой а/м, в т.ч. НДС 9915.33 руб.

59 492,00

59 492,00

Д-34 от 22.11.2021

22.11.2021

728

СТК ГРАНД ООО

Оплата по счету № 3221 от 22.10.2021 г. за услуги экскаватора-погрузчика, в т.ч. НДС 3333.33 руб.

20 000,00

данные в реестре *

Д-34 от 22.11.2021

09.12.2021

535

Центр аренды строительной техники ООО (ЦАСТ)

Оплата по договору УС с покупателем (счет № 5161 от 08.12.2021 г. - услуга манипулятора) В т.ч. НДС 20% - 2000 руб.

12 000,00

12 000,00

Д-37 от 08.12.2021

30.12.2021

636

Центр аренды строительной техники ООО (ЦАСТ)

Оплата по договору УС с покупателем (счет № 5373 от 08.12.2021 г. - услугаманипулятора), В т.ч. НДС 20% - 333.33 руб.

2 000,00

2 000,00

Д-37 от 08.12.2021

*по реестру

СТК ГРАНД ООО

Услуги экскаватора-погрузчика


1 095 187,50


Общая стоимость оказанных услуг и поставленных материалов составила 5 904 875 рублей 80 копеек.

Таким образом, материалами дела подтверждается, что в период действия Договора, по письмам-заявкам ответчика, истцом, в счёт оплаты Договора оплачивались материалы и услуги необходимые для производства работ на Объекте. Всего, по письмам ответчика, истцом было оплачено счетов за поставленные материалы и услуги на Объект на общую сумму 5 904 875 рублей 80 копеек из которых:

-общая сумма по оказанным услугам 1 535 262 рублей 50 копеек;

-общая сумма по отгруженным материалам 4 369 613 рублей 30 копеек.

Указанные обстоятельства дополнительно подтверждаются позицией, отображённой в отзыве третьего лица, АО «Трест-36», которое в свою очередь являлось конечным заказчиком на Объекте и выступало по отношению к истцу заказчиком. АО «Трест-36» прямо подтверждает факт закупки материалов, для выполнения ответчиком работ на Объекте, именно истцом.

За время действия Договора истцом выплачено ответчику денежными средствами авансов на общую сумму 3 066 853 рублей 80 копеек, что подтверждается платежными поручениями, представленными в материалы дела и сторонами спора не оспаривается.

Таким образом, с учётом произведённого авансирования, а также стоимости переданных истцом в работу материалов, всего истец фактически оплатил Ответчику 8 971 729 рублей 60 копеек.

Ответчик основывает свои требования на подписанных им в одностороннем порядке актах выполненных работ, которые истец в свою очередь не признал, направив ответчику письмом № 134 от 13.05.2023 года, мотивированный отказ от их подписания, где указал, что стоимость и объемы фактически выполненных ООО «ТКС» работ, подлежащих включению в акт об оказанных услугах и справку о стоимости, составляют 8 425 551 рублей 35 копеек, истец так же указал, что стоимость материалов и услуг, оплаченных им по письмам ответчика, подлежит зачёту.

Таким образом, исходя их произведённого истцом авансирования посредством перечисления денежных средств в размере 3 066 853 рублей 80 копеек, а также в виде оплаченных по письмам ответчика услуг и материалов общей стоимостью 5 904 875 рублей 80 копеек, за вычетом признанного сторонами выполненного объёма работ общей стоимостью 8 425 551 рублей 35 копеек, на стороне ответчика образовалась задолженность в виде переплаты по Договору в размере 546 178 рублей 25 копеек. С учётом того обстоятельства, что Договор был расторгнут истцом (уведомление № 128 от 16.10.2023 года), указанная сумма переплаты представляет собой неосновательное обогащение ответчика, которое подлежит взысканию в порядке ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Истцом так же заявлена к взысканию предусмотренная п. 14.1.2. Договора неустойка за нарушение срока окончания выполнения полного комплекса работ в размере 0,8% от стоимости Договора за каждый день просрочки.

Исходя из представленного ответчиком последнего акта выполненных работ № 1 от 10.01.2022 года и периода выполнения работ указанного в нём с 23.07.2021 по 10.01.2022 года работы были завершены ответчиком 10.01.2022 года, в то время как срок окончания работ по договору с учётом подписанного дополнительного соглашения определён сторонами до 25.10.2021 года, таким образом просрочка их выполнения составила 77 дней. При таких обстоятельствах расчёт пени по Договору выглядит следующим образом стоимость Договора 9 067 904 рубля Х 0.8% Х 77 дней просрочка выполненных работ таким образом размер пеней по Договору составляет 5 585 828 рублей 86 копеек. При этом в соответствии с п. 14.12. истец вправе удержать неустойку из сумм, причитающихся оплате ответчику тем самым уменьшив стоимость Договора.

Ответчиком заявлено о применении ст. 333 ГК РФ, при этом уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды, в настоящем случае ответчиком таких доказательств не представлено в связи с чем суд не находит оснований для уменьшения неустойки.

Руководствуясь статьями 170,176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

1. Взыскать с ООО «ТКС» в пользу ООО «Пом Т» 546 178руб. 25коп. неосновательного обогащения, 5 585 828руб. 86коп. неустойки и 50 222руб. расходов по госпошлине.

2. Взыскать с ООО «ТКС» в доход Федерального бюджета 3 438руб. госпошлины.

3. В иске ООО «ТКС» отказать.

4. Выдать ООО «ТКС» справку на возврат из Федерального бюджета 7 123руб. излишне уплаченной госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Кузнецов М.В.