СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 24 мая 2023 г. по делу № А50-33860/2022

Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

100547_4367670

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

город Пермь

24.05.2023 года Дело № А50-33860/22

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Маркеевой О.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Закрытого Акционерного Общества «НПФ «Юпитер» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Березниковская водоснабжающая компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору строительного подряда

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л:

исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Березниковская водоснабжающая компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Закрытого Акционерного Общества «НПФ «Юпитер»

(ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку за период с 31.01.2020 по 31.03.2021 в сумме 136 520 руб. 34 коп., судебные расходы по оплате юридических услуг в сумме 5 600 руб., по оплате государственной пошлины в сумме 4 406 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Электронная подпись действительна.

Судья О.Н. Маркеева

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 15.02.2023 6:22:00

Кому выдана Маркеева Ольга Николаевна