Резолютивная часть решения от 5 ноября 2020 г. по делу № А62-1751/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

город Смоленск 05.11.2020 Дело № А62-1751/2019

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Лазарева М.Е., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи

ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска (ОГРН <***>; ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Аркада+" (ОГРН <***>; ИНН <***>) о взыскании неустойки,

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Аркада+" (ОГРН <***>; ИНН <***>)

к Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска (ОГРН <***>; ИНН <***>)

о взыскании задолженности,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора:

Муниципальное казенное учреждение "Строитель" (ОГРН <***>; ИНН <***>),

Департамент Смоленской области по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству,

Смоленское муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал" (ОГРН <***>; ИНН <***>),

Областное государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства Смоленской области" (ОГРН <***>,

ИНН <***>),

Смоленское областное государственное бюджетное учреждение "Управление областных автомобильных дорог" (ОГРН <***>, ИНН <***>), Департамент Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами (ОГРН 1096731011629, ИНН <***>);

при участии в судебном заседании:

от Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска: ФИО2 - представитель по доверенности от 18.08.2020 № 20/5490-исх., паспорт;

от общества с ограниченной ответственностью "Аркада+": ФИО3 – представитель по доверенности от 28.05.2020, паспорт;

от третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: представители не явились, извещены надлежаще;

Руководствуясь статьями 110, 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска (ОГРН <***>; ИНН <***>) удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Аркада+"

(ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу Управления жилищно- коммунального хозяйства Администрации города Смоленска

(ОГРН <***>; ИНН <***>) неустойку за нарушение сроков выполнения работ по контракту № 157 от 22.05.2018 за период с 02.09.2018 по 18.10.2018 в размере 32 592 руб. 03 коп.

В удовлетворении встречных исковых требований общества с ограниченной ответственностью "Аркада+" (ОГРН <***>;

ИНН <***>) – отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Аркада+"

(ОГРН <***>; ИНН <***>) в доход федерального бюджета 10 355 руб. государственной пошлины.

В соответствии с частью 3 статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исполнительный лист выдается по письменному ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

Судья М.Е. Лазарев