Резолютивная часть решения от 18 апреля 2019 г. по делу № А31-5606/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2

Р Е Ш Е Н И Е арбитражного суда первой инстанции (резолютивная часть)

«18» апреля 2019 года по результатам рассмотрения дела № А31-5606/2018

по иску муниципального образования городской округ город Кострома в лице Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Новый город» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании неустойки и штрафа и

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Новый город» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к муниципальному образованию городской округ город Кострома в лице Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании долга

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: муниципальное казенное учреждение города Костромы «Костромастройзаказчик» (ОГРН <***>, ИНН <***>), муниципальное унитарное предприятие города Костромы «Костромагорводоканал» (ИНН <***>, ОГРН <***>), акционерное общество «Газпром газораспределение Кострома» (ИНН <***>, ОГРН <***>), муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский сад № 8» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

судом первой инстанции

в составе: председательствующего судьи Семенова А.И. в соответствии со ст.ст. 110, 167 – 171 АПК РФ

принято решение: суд решил

иск муниципального образования городской округ город Кострома в лице Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Новый город» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу муниципального образования городской округ город Кострома в лице Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы (ИНН <***>, ОГРН <***>) 1 478 794 руб. 71 коп. неустойки.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Встречный иск общества с ограниченной ответственностью «Новый город» (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить частично.

Взыскать с муниципального образования городской округ город Кострома в лице Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Новый город» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 5 622 408 руб. 14 коп. задолженности.

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать.

Произвести зачет удовлетворенных требований, по результатам которого взыскать с муниципального образования городской округ город Кострома в лице Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Новый город» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 4 143 613 руб. 43 коп.

Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месячного срока со дня его принятия или в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Жалобы подаются через Арбитражный суд Костромской области.


Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании и приобщена к делу.

Председательствующий _____________________________________