Резолютивная часть решения от 6 июля 2025 г. по делу № А03-23298/2024Арбитражный суд Алтайского края (АС Алтайского края) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: <***> http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) г. Барнаул Дело № А03-23298/2024 07.07.2025 Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Кулика М.А., при ведении протокола секретарем Рыбиной А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Главалтайстрой» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП <***>, ИНН: <***>) о взыскании 918000 руб. неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств по договору подряда № М 11.01.2023-П175 от 11.01.2023, 50900 руб. госпошлины, при участии в судебном заседании: от истца – ФИО2 по доверенности от 23.12.2024 (посредством веб- конференции), от ответчика – ФИО3 по доверенности от 02.06.2025. Руководствуясь ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд РЕШИЛ В удовлетворении исковых требований отказать. Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия решения. Судья М.А. Кулик Суд:АС Алтайского края (подробнее)Истцы:ООО "СЗ Главалтайстрой" (подробнее)Судьи дела:Кулик М.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
