Резолютивная часть решения от 15 октября 2019 г. по делу № А41-57802/2019Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 9_8959486 Арбитражный суд Московской области 107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А41-57802/2019 г. Москва 16 октября 2019 года. Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-57802/2019 по иску ООО "ТЕХНОЛОГ" (ОГРН <***>) к ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" (ОГРН <***>) о взыскании неустойки по договору подряда № ЮС-13927-18-292-С27 от 21.11.2018 в размере 402862,18 руб. за период с 01.01.2019г. по 22.06.2019г, при участии: согласно протоколу, Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Взыскать с ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" (ОГРН <***>) в пользу ООО "ТЕХНОЛОГ" (ОГРН <***>) 384235 руб. 50 коп. неустойки по договору подряда № ЮС- 13927-18-292-С27 от 21.11.2018, а также 10546 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия если не подана апелляционная жалоба. Судья П.И. Машин Суд:АС Московской области (подробнее)Истцы:ООО "Технолог" (подробнее)Ответчики:ООО "ЭЛЕКТРУМСТРОЙ" (подробнее)Судьи дела:Машин П.И. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
