Резолютивная часть решения от 26 декабря 2018 г. по делу № А38-11680/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект 40

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ арбитражного суда первой инстанции (резолютивная часть)

«

Дело № А38-11680/2018
г. Йошкар-Ола
26» декабря 2018 года
Арбитражный суд Республики Марий Эл

в лице судьи Комелиной Т.И. при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 рассмотрел в открытом судебном заседании дело

по иску общества с ограниченной ответственностью «Управление комплектации и снабжения» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к ответчику Республике Марий Эл в лице Министерства строительства, архи- тектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл и Министерства финансов Республики Марий Эл

о взыскании долга и договорной неустойки с участием представителей: от истца – не явился, заявил о рассмотрении дела в его отсутствие,

от ответчика, Республики Марий Эл в лице Министерства строительства, архи- тектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл – Семено- ва В.А. по доверенности, от Республики Марий Эл в лице Министерства финан- сов Республики Марий Эл – ФИО2 по доверенности,

Руководствуясь статьями 110, 150, 151, 167-171, 176 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Взыскать с Республики Марий Эл в лице Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл за счет казны Республики Марий Эл в пользу общества с ограниченной ответственностью «Управление комплектации и снабжения» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку в сумме 16 577 руб. 38 коп. и расходы по оплате гос- ударственной пошлины в сумме 2 000 руб.

2. Производство по делу в части взыскания основного долга в сумме 989 694 руб. 52 коп. прекратить в связи с отказом истца от требования.

3. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Управление комплектации и снабжения» (ИНН 6670460237, ОГРН 1176658101575) государ- ственную пошлину в сумме 21 001 руб., уплаченную по платежному поручению № 592 от 20.11.2018.

Выдать справку на возврат государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Марий Эл.

Судья Т.И. Комелина