СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 3 декабря 2019 г. по делу № А41-81029/2019

Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

9_9131365

Арбитражный суд Московской области 107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-81029/2019
г. Москва
03 декабря 2019 года
Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-81029/2019 по иску ООО "ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ" (ОГРН <***>) к ООО "СТРОЙГАЗСЕРВИС" (ОГРН <***>) о взыскании 3 325 000 руб. основного долга по договору подряда № 4021718498 от 20.09.2017 и 306 232,50 руб. неустойки, а также встречный иск ООО "СТРОЙГАЗСЕРВИС" к ООО "ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ" о взыскании 153900 руб. 00 коп. неустойки,

при участии в судебном заседании: согласно протоколу,

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ООО "СТРОЙГАЗСЕРВИС" (ОГРН <***>) в пользу ООО "ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ" (ОГРН <***>) 3325000 руб. основного долга по договору подряда № 4021718498 от 20.09.2017, 306 232 руб. 50 коп. неустойки за нарушение срока оплаты по договору, а также 41156 руб. 16 коп. расходов по оплате государственной пошлины.

Встречный иск удовлетворить в полном объеме

Взыскать с ООО "ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ" (ОГРН <***>) в пользу ООО "СТРОЙГАЗСЕРВИС" (ОГРН <***>) 153900 руб. 00 коп. неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору.

В результате зачета первоначальных и встречных исковых требований взыскать с ООО "СТРОЙГАЗСЕРВИС" (ОГРН <***>) в пользу ООО "ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ" (ОГРН <***>) 3325000 руб. основного долга по договору подряда № 4021718498 от 20.09.2017, 152332 руб. 50 коп. неустойки за нарушение срока оплаты по договору, а также 41156 руб. 16 коп. расходов по оплате государственной пошлины.

Взыскать с ООО "ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ" (ОГРН <***>) в доход