Резолютивная часть решения от 14 июня 2017 г. по делу № А67-8909/2016

78_865024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ пр. Кирова д. 10, г. Томск, 634050, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: info@tomsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

г. Томск Дело № А67-8909/2016

15.06.2017

Арбитражный суд Томской области в составе судьи А.В. Хлебникова, при ведении протокола судебного заседания секретарем Н.А. Монид, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Стройпроект-Холдинг" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к муниципальному образованию "Город Томск" в лице Департамента капитального строительства администрации Города Томска (ИНН <***>, ОГРН <***>), третьи лица: Департамент финансов администрации Города Томска (ИНН <***>, ОГРН <***>), Управление Федеральной антимонопольной службы по Томской области (ИНН <***>, ОГРН <***>), Областное государственное автономное учреждение "Управление государственной экспертизы проектной документации Томской области" (ИНН <***>, ОГРН <***>), о взыскании 15 796 800 руб. убытков, 3 251 688 руб. 34 коп. неосновательного обогащения, признании недобросовестным осуществления гражданских прав при вынесении решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта,

и встречному иску муниципального образования "Город Томск" в лице Департамента капитального строительства администрации Города Томска (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Стройпроект-Холдинг" (ИНН <***>, ОГРН <***>), о взыскании 12 963 605 руб. 10 коп. неустойки

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, по доверенности от 13.06.2017 № 60; ФИО2, по доверенности от 13.06.2017г. № 61

от ответчика: ФИО3, по доверенности от 13.01.2017 № 10

от третьих лиц: ФИО4, по доверенности от 07.12.2015 (от Департамента финансов); ФИО5. по доверенности от 10.01.2017 № АВ/37 (от УФАС по томской области); ФИО6, по доверенности от 28.02.2017 № 7 (от ОГАУ "Томскгосэкспертиза")

Руководствуясь ст. 110, ч. 5 ст. 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении первоначального иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стройпроект-Холдинг" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу муниципального образования "Город Томск" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 2 664 126 руб. 97 коп. неустойки.

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стройпроект-Холдинг" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 160 563 руб. государственной пошлины.

Судья А. В. Хлебников