СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 22 января 2024 г. по делу № А40-195401/2023

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

67_38361791

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-195401/23-67-1625
22 января 2024 года
г. Москва
Арбитражный суд в составе:

Судья В.Г. Джиоев (единолично)

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кулановой С.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 10011

дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСИТИКОМПЛЕКТ" (121353, Г МОСКВА, МКАД 53- Й КМ, Д. 6, ПОМЕЩЕНИЕ 21, ОГРН: 1187746133189, Дата присвоения ОГРН: 08.02.2018, ИНН: 7751139312)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМ-ЛИТ" (121069, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРБАТ, ПОВАРСКАЯ УЛ., Д. 31/29, ПОМЕЩ. 1/П, ОГРН: 1217700162558, Дата присвоения ОГРН: 07.04.2021, ИНН: 9704058645)

о взыскании 830 000,00 руб. при участии: от истца: Коротецкая Е.В., дов. от 09.01.2024 от ответчика: Григорьев А.В., дов. от 20.09.2023

Руководствуясь статьями ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМ-ЛИТ" об объединении дел № А40-195401/23-67-1625 и № А40-253839/23-141-1963 в одно производство отказать.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМ- ЛИТ" (ИНН: 9704058645) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСИТИКОМПЛЕКТ" (ИНН: 7751139312) неустойку по договору подряда № 02/14-2023АМ от 19.02.2023 за период с 12.03.2023 по 26.08.2023 в размере 420 000 (четыреста двадцать тысяч) руб. 00 коп., неустойку в размере 0,05 % начисляемую на сумму долга в размере 5 000 000 руб. 00 коп. за каждый календарный день просрочки за период с 27.08.2023 по дату фактической оплаты задолженности, а так же расходы по уплате госпошлины в размере 19 600 (девятнадцать тысяч шестьсот) руб. 00 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья В.Г. Джиоев